ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 041-8/
г. Северодвинск «___»______________2016г.
Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора - начальника производства №3 Воробьева Валерия Михайловича, действующего на основании доверенности № 545/249Д от 07.09.2015 года, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить на условиях настоящего Договора крепеж по каталогу «WURTH», именуемый в дальнейшем «Товар», наименование, ассортимент, количество и цена которого определяются в Спецификации, оформленной в виде Приложения №1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2 Поставка определенной партии «Товара» в рамках настоящего договора может осуществляться во исполнение Государственного оборонного заказа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 159-ФЗ), согласно заявке «Покупателя». В заявке «Покупатель» сообщает «Поставщику» ассортимент и количество «Товара», номер идентификатора государственного контракта.
1.3 В случае поставки «Товара» во исполнение Государственного оборонного заказа к настоящему договору оформляется дополнительное соглашение, в котором указывается номер государственного контракта и его идентификатор, присвоенный в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015г. №159-ФЗ, а также банковские реквизиты «Сторон» с открытыми отдельными расчетными счетами в уполномоченном банке.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставка «Товара» производится определенными партиями согласно заявкам «Покупателя».
2.2. Срок поставки каждой партии «Товара» в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения авансового платежа.
2.3. Поставка «Товара» осуществляется силами и средствами «Поставщика» путем отгрузки (передачи) «Товара» «Покупателю» по месту поставки на склад «Покупателя» по адресу: г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, д.12.
2.4. Датой поставки (моментом перехода права собственности на «Товар») считается дата приемки «Товара» «Покупателем», либо уполномоченным представителем «Покупателя», проставленная в товарной накладной (ТОРГ 12).
2.5. «Поставщик» вместе с «Товаром» передает «Покупателю» относящиеся к «Товару» принадлежности и документы, а также счет-фактуру, товарную накладную, техническую документацию.
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Товара», а также право собственности на «Товар» переходят к «Покупателю» с момента подписания накладной и фактической передачи «Товара» «Покупателю».
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на «Товар» и общая стоимость Договора определяется на основании Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет _______________________________________________________________________, включает в себя НДС 18%, стоимость тары, упаковки, расходы на доставку, а также иные налоги и сборы, применимые на территории РФ.
3.2 Оплата поставляемого «Товара» осуществляется «Покупателем» по безналичному расчету в российских рублях поэтапно: 1. авансовый платеж в размере 40 % от суммы выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета; 2. окончательный расчет в размере 60% «Покупатель» осуществляет по факту отгрузки продукции и предоставления счета-фактуры, в течение 20 (двадцати) банковских дней.
3.3 Если поставка партии «Товара» осуществляется во исполнение Государственного оборонного заказа, то расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления «Покупателем» денежных средств с отдельного счета «Покупателя» на отдельный счет «Поставщика», открытым в уполномоченном банке, выбранным «Покупателем», с обязательным указанием номера идентификатора государственного контракта.
3.4 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного (отдельного) счета «Покупателя».
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 «Поставщик» обязуется поставлять «Товар» в сроки, а также в количестве и качестве, отвечающим условиям настоящего договора, и с поставкой предоставлять пакет документов на «Товар»: счет-фактуру, товарную накладную, сертификаты.
4.2. «Поставщик» обязуется немедленно оповещать «Покупателя» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение «Поставщиком» своих обязательств по поставке «Товара».
4.3. «Поставщик» гарантирует, что качество «Товара» соответствует международным стандартам качества и наличием обязательных сертификатов Российской Федерации на импортный товар.
4.4. «Покупатель» обязуется своевременно принять и оплатить «Товар».
4.5. Риски случайной гибели или повреждения «Товара» переходит «Покупателю» после подписания товарной накладной при отсутствии замечаний.
4.6. «Покупатель» информирует «Поставщика» о принципах и требованиях антикоррупционной политики АО «ЦС «Звездочка». Заключением настоящего дополнительного соглашения «Поставщик» подтверждает ознакомление с политикой Общества.
4.6.1. При исполнении своих обязательств по договору «Стороны» обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.
4.6.2. К коррупционным правонарушениям в целях договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, бизнеса или третьих лиц.
В случае возникновения у «Стороны» обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой «Стороны» в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая «Сторона» обязуется уведомить об этом другую «Сторону» в письменной форме с указанием на соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по договору до получения подтверждения от другой «Стороны», что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой «Стороной» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
Общество при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично. Направив соответствующее письменное уведомление другой стороне, а так же потребовать от другой «Стороны» возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Поставка «Товара осуществляется во исполнение Государственного оборонного заказа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ « О государственном оборонном заказе» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 159-ФЗ) «Поставщик» обязан:
- заключить договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком, выбранным «Покупателем», и открыть отдельный счет в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявки от «Покупателя»;
- уведомлять (до заключения договоров) соисполнителей по настоящему договору о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным «Покупателем», договора о банковском сопровождении, предусматривающего, в том числе, обязательное условие открытия для каждого государственного контракта отдельного счета и осуществлении расчетов с использованием для каждого контракта отдельного счета;
- включать идентификатор государственного контракта в договоры, заключаемые соисполнителями;
- соблюдать режим использования отдельного счета, установленный Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ « О государственном оборонном заказе» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 159-ФЗ).
5.2. «Поставщик» обязуется по запросу государственного заказчика, «Покупателя», органа финансового мониторинга, уполномоченного банка и др. компетентных органов, предоставлять информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения контракта соисполнителе (третьем лице): полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 159-ФЗ).
5.3 «В соответствии с п.3 ст.7.1 и пп.2е п.1 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ (в изм. редакции Федерального закона № 159-ФЗ от 29.06.2015г.) при исполнении обязательств поставки «Товара» по настоящему Договору «Поставщик» вправе:
- списать (перечислить) денежные средства в размере руб., 00 коп. ( руб., 00 коп.), направленные на возмещение (компенсацию) после исполнения настоящего Договора в пределах его цены понесенные «Поставщиком» за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения «Покупателем» обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения Договора, выполняемого в рамках Государственного контракта и предоставления «Поставщиком» в уполномоченный банк подтверждающих документов;
- перечислить прибыль в размере руб., 00 коп. ( руб., 00 коп.), после предоставления в уполномоченный банк акта приема-передачи «Товара» (акта выполненных работ, оказания услуг), оформленного Приложением № 2 к настоящему Договору поставки.
6. УПАКОВКА, КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1 Товар упаковывается согласно нормам и правилам, принятым «Поставщиком», и
поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность «Товара» от повреждений.
6.2. Приемка «Товара» по количеству, ассортименту и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража от 15.06.65г. №П-6 и от 25.04.66г. №П-7 (с изменениями по состоянию на 22.10.1997г.) – в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.
6.3. «Покупатель» (уполномоченный представитель «Покупателя») обязан до приемки «Товара» осмотреть «Товар» и проставить отметку на товарно-транспортных накладных, подтверждающую приемку «Товара» и соответствие «Товара» условиям настоящего «Договора».
6.4. Претензии к «Поставщику» по качеству и количеству «Товара» (требования, связанные с недостатками «Товара»), в том числе по скрытым недостаткам «Товара», «Покупатель» имеет право предъявить в сроки предусмотренные Инструкциями утвержденными Постановлениями Госарбитража от 15.06.65г. №П-6 и от 25.04.66г. №П-7. Если в данный срок, указанный в настоящем пункте Договора претензии и требования «Покупателем» не предъявлены, «Товар» считается поставленным «Покупателю» в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.5. В случае поставки «Товара» ненадлежащего качества, предъявления «Покупателем» согласно п. 5.4. настоящего Договора претензии о его замене и признания данной претензии «Поставщиком», последний обязан обменять некачественный «Товар» в срок, предусмотренный Инструкциями утвержденными Постановлениями Госарбитража от 15.06.65г. №П-6 и от 25.04.66г. № П-7.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков поставки «Товара» «Покупатель» вправе требовать с «Поставщика» уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты пени, от стоимости «Товара», не поставленного в срок, за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты «Товара» «Поставщик» вправе требовать с «Покупателя» уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты пени, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3 % от неуплаченной суммы.
7.3. «Покупатель» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно в письменной форме уведомив об этом «Поставщика», в случаи существенного нарушения «Поставщиком» условий Договора:
- поставка продукции ненадлежащего качества, с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Покупателя» срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки «Товара».
7.4. В случае расторжения «Покупателем» настоящего Договора в соответствии с п. 6.3. «Поставщик» не имеет права требовать от «Покупателя» возмещения причиненных ему расторжением договора убытков. Договор считается расторгнутым с момента получения «Поставщиком» уведомления от «Покупателя» об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении.
7.5. «Покупатель» освобождается от ответственности (начисление пени, неустойки) за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием:
- не финансирования (недостаточного финансирования) государственным бюджетом РФ работ по Государственному контракту;
- секвестра государственного бюджета РФ, повлиявшего на финансирование вышеуказанного Госконтракта;
- не поступлением денежных средств от Гензаказчика по Государственному контракту, достаточных для оплаты платежей в рамках настоящего Договора.
7.6. За нарушение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, землетрясение, пожары, наводнения, шторм и иные явления природы, эпидемии, взрывы, военные действия.
8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или административным органом.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, Стороны, будут стремиться урегулировать путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящей Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями «Сторон», при этом дата заключения договора определяется по последней из дат, проставленных «Сторонами» на договоре или на последнем из всех документов, направленных на урегулирование разногласий по проекту договора.
10.2. Договор действует до 31.07.2017 года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнений обязательств по настоящему договору.
10.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими «Сторонами» и таковые являются неотъемлемой частью Договора.
11.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных факсимильной связью или электронной почтой, с последующим обменом оригиналами.
11.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, наименования, адресов, реквизитов и прочих данных, предусмотренных настоящим договором.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон» или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
11.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставшая им известна при заключении и в ходе исполнения настоящего договора.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:
Покупатель:
АО «ЦС «Звездочка»
164500, Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр. Машиностроителей, д.12
ИНН 2902060361, КПП 997850001
ОГРН 1082902002677,
код по ОКПО 07515753
код по ОКВЭД 35.11.9
т/ф: 8(81842) 7-27-01, 8(8184) 596-764
эл. почта: [email protected]
банковские реквизиты:
банковские реквизиты:
Р/с 40702810404260013180
Архангельское отделение № 8637
ПАО Сбербанк г.Архангельск
к/с 30101810100000000601
БИК 041117601
_________________ / /
«____»______________ г.
МП
Заместитель генерального директора –
начальник производства №3
____________________ / В.М. Воробьев/
«____»______________2016г.
МП
Приложение №1
к Договору поставки № 041-8/ .
от «___» _________ 2016г.
Спецификация
«___» __________ 2016г. г. Северодвинск
№ п/п
Наименование
Марка,модель,сорт и т.д.
Ед. изм.
Количество
Цена за ед.изм. без НДС, руб.
Цена за ед.изм. с НДС, руб.
Сумма с НДС, руб.
1
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D3,2
арт.00407 3
шт
6 000
2
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D4,3
арт. 00407 4
шт
9 000
3
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D5,3
арт. 00407 5
шт
8 000
4
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D6,4
арт. 00407 6
шт
10 000
5
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D8,4
арт. 00407 8
шт
8 000
6
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D10,5
арт. 00407 10
шт
5 000
7
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D13,0
арт. 00407 12
шт
2 000
8
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D15,0
арт. 00407 14
шт
300
9
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D17,0
арт. 00407 16
шт
400
10
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D21,0
арт. 00407 20
шт
200
11
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D23,0
арт. 00407 22
шт
200
12
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-3,2х10
арт. 00411 3 10
шт
1 000
13
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-4,3х12
арт. 00411 4 12
шт
500
14
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-5,3х15
арт. 00411 5 15
шт
1 000
15
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-6,4х18
арт. 00411 6 18
шт
300
16
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-10,5х30х3
арт. 00411 10 303
шт
1 000
17
ШАЙБА-ПР-DIN127-В-(A2K)-D4.1
арт. 00441 4
шт
4 000
18
ШАЙБА-ПР-DIN127-В-(A2K)-D5.1
арт. 00441 5
шт
5 000
19
ШАЙБА-ПР-DIN127-В-(A2K)-D8.1
арт. 00441 8
шт
1 000
20
ШАЙБА-ДК-DIN17670-ЛАТ-(E2J)-3.0х11.0
арт.00455 113
шт
500
21
ШАЙБА-ДК-DIN17670-ЛАТ-(E2J)-4,1х9.0
арт.00455 94
шт
1500
22
ШАЙБА-ДК-DIN17670-ЛАТ-(E2J)-5,5х16
арт.00455 166
шт
1 000
23
ШАЙБА-ДК-DIN17670-ЛАТ-(E2J)-6,2х18
арт.00455 186
шт
5 000
24
ЗАКЛЕПКА-АЛ/СТ-(7-9)-3X12
арт.00936 3 12
шт
5 000
25
ЗАКЛЕПКА-АЛ/СТ-(13-17)-3X20
арт.00936 3 20
шт
5 000
26
ЗАКЛЕПКА-АЛ/СТ-(0,5-3,5)-3,2X6
арт.00936 32 6
шт
73 000
27
ЗАКЛЕПКА-СТ/СТ-(А2К)-(0,5-3)-3,2X6
арт.00935 32 6
шт
5 000
28
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(1,5-3,5)-3,2X7,5
арт.00937 232 75
шт
10 000
29
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(3,5-5,5)-3,2X8
арт.00936 32 8
шт
20 000
30
ЗАКЛЕПКА-СТ/СТ-(А2К)-(5-7)3,2X10
арт.00935 32 10
шт
5 000
31
ЗАКЛЕПКА-A2/А2-(5,0-7,0)-3,2X10
арт.00931 932 10
шт
5 000
32
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(0,5-3)-4х6
арт.00936 4 6
шт
5 000
33
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(3-5)-4х8
арт.00936 4 8
шт
10 000
34
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(5-6,5)-4х10
арт.00936 4 10
шт
5 000
35
ЗАКЛЕПКА-ПГ-ЗАКР-AL/СТ-(4,5-6,5)-4х11
арт.00937 240 110
шт
8 000
36
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(6,5-8,5)-4х12
арт.00936 4 12
шт
5 000
37
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(8,5-12,5)-4х16
арт.00936 4 16
шт
5 000
38
ЗАКЛЕПКА-DIN660-ALU-4х16
арт.00922 350 416
шт
7 000
39
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(3-4,5)-4,8х8
арт.00936 48 8
шт
6 000
40
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(4,5-6)-4,8х10
арт.00936 48 10
шт
1 000
41
ЗАКЛЕПКА-A2/А2-(4,0-6,0)-4,8х10
арт.00931 948 10
шт
5 000
42
ЗАКЛЕПКА-A2/А2-(8,0-9,5)-4,8х14
арт.00931 948 14
шт
1 000
43
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(6-12)-4,8х16
арт.00936 48 16
шт
1 000
44
ЗАКЛЕПКА-СТ/СТ-(А2К)-(2-4)-5х8
арт.00935 5 8
шт
5 000
45
ЗАКЛЕПКА-ПГ-ALU/СТ-(4,5-6)-5х10
арт.00938 5 10
шт
1 000
46
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(6-8)-5х12
арт.00936 5 12
шт
2 000
47
ЗАКЛЕПКА-ПГ-ALU/СТ-(14-16)-5х20
арт.00938 5 20
шт
1 000
48
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(16-21)-5х25
арт.00936 5 25
шт
1 000
49
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,3-1,5)-8х4,7-М3
арт.00917 30
шт
3 000
50
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,5-3)-10х6,9-М4
арт.00917 740
шт
2 000
51
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,3-2,0)-10,5х5,9-М4
арт.00917 240
шт
4 000
52
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,5-3)-11х6,9-М5
арт.00917 750
шт
4 000
53
ЗАКЛ-ГАЙКА-А2В-(0,7-3,0)-14х6,9-М5
арт.00917 250
шт
3 000
54
ЗАКЛ-ГАЙКА-А2В-(0,5-3,0)-16х8,9-М6
арт.00917 260
шт
3 000
55
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,5-3)-13х7,9-М6
арт.00917 760
шт
5 000
56
ВИНТ-ЦГ-DIN84-4.8-(А2К)-М4х8
арт.00040 4 8
шт
1 300
57
ВИНТ-ПГ-DIN965-4.8-Н2-(А2К)-М4х10
арт.00048 4 10
шт
1 000
58
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М4х12
арт.00039 4 12
шт
9 500
59
ВИНТ-ЦГ-DIN84-4.8-(А2К)-М4х35
арт.00040 4 35
шт
2 250
60
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М5х12
арт.00039 5 12
шт
9 100
61
ВИНТ-ЦГ-DIN84-4.8-(А2К)-М5х12
арт.00040 5 12
шт
8 800
62
ВИНТ-ЦГ-DIN84-4.8-(А2К)-М5х50
арт.00040 5 50
шт
1 000
63
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М6х35
арт.00039 6 35
шт
8 000
64
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М6х40
арт.00039 6 40
шт
1 000
65
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М6х50
арт.00039 6 50
шт
2 000
66
БОЛТ-DIN933ISO4017-8.8-(А2К)-М6х18
арт.00057 6 18
шт
2 000
67
БОЛТ-DIN933ISO4017-8.8-(А2К)-М8х18
арт.00057 8 18
шт
2 000
68
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-4х35
арт.00198 4 35
шт
2 000
69
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-4х35/21
арт.00198 14 35
шт
4 500
70
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-5х20
арт.00196 5 20
шт
3 000
71
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-5х50/30
арт.00198 15 50
шт
2 000
72
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-5х60/35
арт.00198 15 60
шт
3 750
73
ШУРУП-ЦГ-Z3-(А2К)-6х50
арт.00196 6 50
шт
1 000
74
ШУРУП-ПГ-Z3-(А2К)-6х50/30
арт.00198 16 50
шт
1 000
75
ФИКСАТОР-СТОП-DIN6799-1.4122-D3,2
арт.00431 013 2
шт
500
76
ШПЛИНТ-DIN94-(А2К)-3,2х25
арт.00470 32 25
шт
3 000
77
ШПЛИНТ-DIN94-(А2К)-3,2х32
арт.00470 32 32
шт
2 000
78
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN917-А2-WS7-М4
арт.00363 4
шт
2 000
79
ГАЙКА-КОЛПАЧК-DIN917-А2-WS8-М5
арт.00363 5
шт
400
80
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN1587-А2-WS8-М5
арт.00348 5
шт
400
81
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN917-А2-WS10-М6
арт.00363 6
шт
400
82
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN1587-А2-WS10-М5
арт.00348 6
шт
400
83
ГАЙКА-КОЛПАЧК-DIN917-А2-WS17-М10
арт.00363 10
шт
200
84
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN1587-А2-WS17-М10
арт.00348 10
шт
200
85
ГАЙКА-КОЛПАЧК-DIN917-А2-WS13-М8
арт.00363 8
шт
300
86
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN1587-А2-WS13-М8
арт.00348 8
шт
400
87
ГАЙКА-ФЛ-НАС-WULOCK-8-WS7-(А2С)-М4
арт.00394 4
шт
200
88
ГАЙКА-ФЛ-НАС-WULOCK-8-WS8-(А2С)-М5
арт.00394 5
шт
200
89
ГАЙКА-ФЛ-НАС-WULOCK-8-WS10-(А2С)-М6
арт.00394 6
шт
200
90
ГАЙКА-БАРАШ-DIN314-US-(А2К)-М4
арт.00342 4
шт
300
91
ГАЙКА-БАРАШ-АЕDIN315-US-(А2К)-М6
арт.00342 6
шт
1 000
92
ГАЙКА-БАРАШ-АЕDIN315-US-(А2К)-М8
арт.00342 8
шт
500
93
ГАЙКА-БАРАШ-SIDIN315-US-(А2К)-М10
арт.00342 10
шт
400
94
ГАЙКА-БАРАШ-АЕDIN315-US-(А2К)-М12
арт.00342 12
шт
200
95
ГАЙКА-СК-DIN985-А2К-WS10-М6
арт.00391 6
шт
100
96
ГАЙКА-СК-DIN985-А2К-WS19-М12
арт.00391 12
шт
300
97
ГАЙКА-ТРУБ-DIN431В-А2-G1/2
арт.00328 001 2
шт
300
98
ГАЙКА МЕБЕЛЬНАЯ ЗАБИВНАЯ М6 ZN
арт.00376 6 12
шт
23 000
99
ГАЙКА-КОРОН-DIN935-WS10-М6
арт.00339 6
шт
200
100
ГАЙКА-КОРОН-DIN935-WS13-М8
арт.00339 8
шт
200
101
ЗАКЛЕПКА-DIN661-AL-4х12
арт.I0922 430 412
шт
5 000
102
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-3,2х12
арт.I0991 566 445
шт
7 000
103
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-4,8х12
арт.I0991 783 637
шт
6 000
104
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-4,8х14
арт.I0991 815 299
шт
4 000
105
ЗАКЛЕПКА-DIN661-AL-4х10
арт.00922 430 410
шт
2 000
106
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-4,8х10
арт.I0991 783 709
шт
5 000
107
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-4,8х20
арт.I0991 815 306
шт
5 000
108
ШПЛИНТ-DIN94-(А2К)-3,2х28
арт.00470 32 28
шт
2 000
Расходы на страхование
Стоимость тары, упаковки
Стоимость таможенного оформления
в т.ч. транспортные расходы
Прочие обязательные платежи (расшифровать)
Итого с транспортными и дополнительными расходами
Итого
шт
430 400
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «ЦС «Звездочка»
г. Северодвинск
Заместитель генерального директора –
начальник производства №3
_________________ / /
____________________ / В.М. Воробьев/
«____»______________ г.
«____»______________2016г.
МП
МП
№ п/п
Наименование продукции
обозначение, арт.
Ед. изм.
Кол-во
Цена за ед., с НДС (евро)
Сумма с учетом НДС (евро)
1
Ткань Treartex
арт.7135-07
пм
500
2
Ткань Treartex
арт.7135-17
пм
200
3
Ткань Treartex
арт.7135-28
пм
200
4
Ткань Treartex
арт.7135-21
пм
500
ИТОГО: евро,
в том числе НДС 18%, евро
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «ЦС «Звездочка»
г. Северодвинск
Заместитель генерального директора –
начальник производства №3
_________________ / /
____________________ / В.М. Воробьев/
«____»______________ г.
«____»______________2016г.
МП
МП
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 041-8/
г. Северодвинск «___»______________2016г.
Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора - начальника производства №3 Воробьева Валерия Михайловича, действующего на основании доверенности № 545/249Д от 07.09.2015 года, с одной стороны, и ______________________
______________________________________________________именуемого в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить на условиях настоящего Договора ткань декоративно-обивочную по каталогу «TREARTEX», именуемый в дальнейшем «Товар», наименование, ассортимент, количество и цена которого определяются в Спецификации, оформленной в виде Приложения №1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставка «Товара» производится в полном объеме согласно заявке «Покупателя».
2.2. Срок поставки каждой партии «Товара» в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения заявки от «Покупателя».
2.3. Поставка «Товара» осуществляется на условиях самовывоза силами и средствами «Покупателя», путем отгрузки (передачи) «Товара» «Покупателю» на складе «Поставщика» по адресу фактического местонахождения в г. Москва. Транспортные расходы несет «Покупатель».
2.4. Датой поставки (моментом перехода права собственности на «Товар») считается дата приемки «Товара» «Покупателем», либо уполномоченным представителем «Покупателя», проставленная в товарной накладной (ТОРГ 12).
2.5. «Поставщик» вместе с «Товаром» передает «Покупателю» относящиеся к «Товару» принадлежности и документы, а также счет-фактуру, товарную накладную, техническую документацию.
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Товара», а также право собственности на «Товар» переходят к «Покупателю» с момента подписания накладной и фактической передачи «Товара» «Покупателю».
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на «Товар» и общая стоимость Договора определяется на основании Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет _______________________________________________________________________, включает в себя НДС 18%, стоимость тары, упаковки, расходы на доставку, а также иные налоги и сборы, применимые на территории РФ.
3.2 Валюта договора EUR (евро).
3.3 Счета на оплату выставляются в EUR (евро), согласно заявке «Покупателя».
3.2 Оплата поставляемого «Товара» осуществляется «Покупателем» по безналичному расчету в российских рублях на день оплаты по курсу ЦБ РФ поэтапно: 1. авансовый платеж в размере 40 % от суммы выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета; 2. окончательный расчет в размере 60% «Покупатель» осуществляет по факту отгрузки продукции и предоставления счета-фактуры, в течение 20 (двадцати) банковских дней.
«Поставщик» ____________ / / «Покупатель» ____________/В.М. Воробьев/ Страница 1
3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Покупателя».
_____________________________________________________________________________________________
«Поставщик»_________ / / «Покупатель»_________ /В.М. Воробьев/
СТРАНИЦА 13 PAGE 141115
г. Северодвинск «___»______________2016г.
Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора - начальника производства №3 Воробьева Валерия Михайловича, действующего на основании доверенности № 545/249Д от 07.09.2015 года, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить на условиях настоящего Договора крепеж по каталогу «WURTH», именуемый в дальнейшем «Товар», наименование, ассортимент, количество и цена которого определяются в Спецификации, оформленной в виде Приложения №1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2 Поставка определенной партии «Товара» в рамках настоящего договора может осуществляться во исполнение Государственного оборонного заказа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 159-ФЗ), согласно заявке «Покупателя». В заявке «Покупатель» сообщает «Поставщику» ассортимент и количество «Товара», номер идентификатора государственного контракта.
1.3 В случае поставки «Товара» во исполнение Государственного оборонного заказа к настоящему договору оформляется дополнительное соглашение, в котором указывается номер государственного контракта и его идентификатор, присвоенный в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015г. №159-ФЗ, а также банковские реквизиты «Сторон» с открытыми отдельными расчетными счетами в уполномоченном банке.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставка «Товара» производится определенными партиями согласно заявкам «Покупателя».
2.2. Срок поставки каждой партии «Товара» в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения авансового платежа.
2.3. Поставка «Товара» осуществляется силами и средствами «Поставщика» путем отгрузки (передачи) «Товара» «Покупателю» по месту поставки на склад «Покупателя» по адресу: г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, д.12.
2.4. Датой поставки (моментом перехода права собственности на «Товар») считается дата приемки «Товара» «Покупателем», либо уполномоченным представителем «Покупателя», проставленная в товарной накладной (ТОРГ 12).
2.5. «Поставщик» вместе с «Товаром» передает «Покупателю» относящиеся к «Товару» принадлежности и документы, а также счет-фактуру, товарную накладную, техническую документацию.
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Товара», а также право собственности на «Товар» переходят к «Покупателю» с момента подписания накладной и фактической передачи «Товара» «Покупателю».
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на «Товар» и общая стоимость Договора определяется на основании Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет _______________________________________________________________________, включает в себя НДС 18%, стоимость тары, упаковки, расходы на доставку, а также иные налоги и сборы, применимые на территории РФ.
3.2 Оплата поставляемого «Товара» осуществляется «Покупателем» по безналичному расчету в российских рублях поэтапно: 1. авансовый платеж в размере 40 % от суммы выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета; 2. окончательный расчет в размере 60% «Покупатель» осуществляет по факту отгрузки продукции и предоставления счета-фактуры, в течение 20 (двадцати) банковских дней.
3.3 Если поставка партии «Товара» осуществляется во исполнение Государственного оборонного заказа, то расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления «Покупателем» денежных средств с отдельного счета «Покупателя» на отдельный счет «Поставщика», открытым в уполномоченном банке, выбранным «Покупателем», с обязательным указанием номера идентификатора государственного контракта.
3.4 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного (отдельного) счета «Покупателя».
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 «Поставщик» обязуется поставлять «Товар» в сроки, а также в количестве и качестве, отвечающим условиям настоящего договора, и с поставкой предоставлять пакет документов на «Товар»: счет-фактуру, товарную накладную, сертификаты.
4.2. «Поставщик» обязуется немедленно оповещать «Покупателя» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение «Поставщиком» своих обязательств по поставке «Товара».
4.3. «Поставщик» гарантирует, что качество «Товара» соответствует международным стандартам качества и наличием обязательных сертификатов Российской Федерации на импортный товар.
4.4. «Покупатель» обязуется своевременно принять и оплатить «Товар».
4.5. Риски случайной гибели или повреждения «Товара» переходит «Покупателю» после подписания товарной накладной при отсутствии замечаний.
4.6. «Покупатель» информирует «Поставщика» о принципах и требованиях антикоррупционной политики АО «ЦС «Звездочка». Заключением настоящего дополнительного соглашения «Поставщик» подтверждает ознакомление с политикой Общества.
4.6.1. При исполнении своих обязательств по договору «Стороны» обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.
4.6.2. К коррупционным правонарушениям в целях договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, бизнеса или третьих лиц.
В случае возникновения у «Стороны» обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой «Стороны» в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая «Сторона» обязуется уведомить об этом другую «Сторону» в письменной форме с указанием на соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по договору до получения подтверждения от другой «Стороны», что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой «Стороной» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
Общество при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично. Направив соответствующее письменное уведомление другой стороне, а так же потребовать от другой «Стороны» возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Поставка «Товара осуществляется во исполнение Государственного оборонного заказа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ « О государственном оборонном заказе» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 159-ФЗ) «Поставщик» обязан:
- заключить договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком, выбранным «Покупателем», и открыть отдельный счет в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявки от «Покупателя»;
- уведомлять (до заключения договоров) соисполнителей по настоящему договору о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным «Покупателем», договора о банковском сопровождении, предусматривающего, в том числе, обязательное условие открытия для каждого государственного контракта отдельного счета и осуществлении расчетов с использованием для каждого контракта отдельного счета;
- включать идентификатор государственного контракта в договоры, заключаемые соисполнителями;
- соблюдать режим использования отдельного счета, установленный Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ « О государственном оборонном заказе» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 159-ФЗ).
5.2. «Поставщик» обязуется по запросу государственного заказчика, «Покупателя», органа финансового мониторинга, уполномоченного банка и др. компетентных органов, предоставлять информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения контракта соисполнителе (третьем лице): полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 159-ФЗ).
5.3 «В соответствии с п.3 ст.7.1 и пп.2е п.1 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ (в изм. редакции Федерального закона № 159-ФЗ от 29.06.2015г.) при исполнении обязательств поставки «Товара» по настоящему Договору «Поставщик» вправе:
- списать (перечислить) денежные средства в размере руб., 00 коп. ( руб., 00 коп.), направленные на возмещение (компенсацию) после исполнения настоящего Договора в пределах его цены понесенные «Поставщиком» за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения «Покупателем» обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения Договора, выполняемого в рамках Государственного контракта и предоставления «Поставщиком» в уполномоченный банк подтверждающих документов;
- перечислить прибыль в размере руб., 00 коп. ( руб., 00 коп.), после предоставления в уполномоченный банк акта приема-передачи «Товара» (акта выполненных работ, оказания услуг), оформленного Приложением № 2 к настоящему Договору поставки.
6. УПАКОВКА, КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1 Товар упаковывается согласно нормам и правилам, принятым «Поставщиком», и
поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность «Товара» от повреждений.
6.2. Приемка «Товара» по количеству, ассортименту и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража от 15.06.65г. №П-6 и от 25.04.66г. №П-7 (с изменениями по состоянию на 22.10.1997г.) – в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.
6.3. «Покупатель» (уполномоченный представитель «Покупателя») обязан до приемки «Товара» осмотреть «Товар» и проставить отметку на товарно-транспортных накладных, подтверждающую приемку «Товара» и соответствие «Товара» условиям настоящего «Договора».
6.4. Претензии к «Поставщику» по качеству и количеству «Товара» (требования, связанные с недостатками «Товара»), в том числе по скрытым недостаткам «Товара», «Покупатель» имеет право предъявить в сроки предусмотренные Инструкциями утвержденными Постановлениями Госарбитража от 15.06.65г. №П-6 и от 25.04.66г. №П-7. Если в данный срок, указанный в настоящем пункте Договора претензии и требования «Покупателем» не предъявлены, «Товар» считается поставленным «Покупателю» в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.5. В случае поставки «Товара» ненадлежащего качества, предъявления «Покупателем» согласно п. 5.4. настоящего Договора претензии о его замене и признания данной претензии «Поставщиком», последний обязан обменять некачественный «Товар» в срок, предусмотренный Инструкциями утвержденными Постановлениями Госарбитража от 15.06.65г. №П-6 и от 25.04.66г. № П-7.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков поставки «Товара» «Покупатель» вправе требовать с «Поставщика» уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты пени, от стоимости «Товара», не поставленного в срок, за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты «Товара» «Поставщик» вправе требовать с «Покупателя» уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты пени, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3 % от неуплаченной суммы.
7.3. «Покупатель» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно в письменной форме уведомив об этом «Поставщика», в случаи существенного нарушения «Поставщиком» условий Договора:
- поставка продукции ненадлежащего качества, с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Покупателя» срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки «Товара».
7.4. В случае расторжения «Покупателем» настоящего Договора в соответствии с п. 6.3. «Поставщик» не имеет права требовать от «Покупателя» возмещения причиненных ему расторжением договора убытков. Договор считается расторгнутым с момента получения «Поставщиком» уведомления от «Покупателя» об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении.
7.5. «Покупатель» освобождается от ответственности (начисление пени, неустойки) за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием:
- не финансирования (недостаточного финансирования) государственным бюджетом РФ работ по Государственному контракту;
- секвестра государственного бюджета РФ, повлиявшего на финансирование вышеуказанного Госконтракта;
- не поступлением денежных средств от Гензаказчика по Государственному контракту, достаточных для оплаты платежей в рамках настоящего Договора.
7.6. За нарушение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, землетрясение, пожары, наводнения, шторм и иные явления природы, эпидемии, взрывы, военные действия.
8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или административным органом.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, Стороны, будут стремиться урегулировать путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящей Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями «Сторон», при этом дата заключения договора определяется по последней из дат, проставленных «Сторонами» на договоре или на последнем из всех документов, направленных на урегулирование разногласий по проекту договора.
10.2. Договор действует до 31.07.2017 года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнений обязательств по настоящему договору.
10.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими «Сторонами» и таковые являются неотъемлемой частью Договора.
11.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных факсимильной связью или электронной почтой, с последующим обменом оригиналами.
11.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, наименования, адресов, реквизитов и прочих данных, предусмотренных настоящим договором.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон» или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
11.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставшая им известна при заключении и в ходе исполнения настоящего договора.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:
Покупатель:
АО «ЦС «Звездочка»
164500, Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр. Машиностроителей, д.12
ИНН 2902060361, КПП 997850001
ОГРН 1082902002677,
код по ОКПО 07515753
код по ОКВЭД 35.11.9
т/ф: 8(81842) 7-27-01, 8(8184) 596-764
эл. почта: [email protected]
банковские реквизиты:
банковские реквизиты:
Р/с 40702810404260013180
Архангельское отделение № 8637
ПАО Сбербанк г.Архангельск
к/с 30101810100000000601
БИК 041117601
_________________ / /
«____»______________ г.
МП
Заместитель генерального директора –
начальник производства №3
____________________ / В.М. Воробьев/
«____»______________2016г.
МП
Приложение №1
к Договору поставки № 041-8/ .
от «___» _________ 2016г.
Спецификация
«___» __________ 2016г. г. Северодвинск
№ п/п
Наименование
Марка,модель,сорт и т.д.
Ед. изм.
Количество
Цена за ед.изм. без НДС, руб.
Цена за ед.изм. с НДС, руб.
Сумма с НДС, руб.
1
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D3,2
арт.00407 3
шт
6 000
2
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D4,3
арт. 00407 4
шт
9 000
3
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D5,3
арт. 00407 5
шт
8 000
4
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D6,4
арт. 00407 6
шт
10 000
5
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D8,4
арт. 00407 8
шт
8 000
6
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D10,5
арт. 00407 10
шт
5 000
7
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D13,0
арт. 00407 12
шт
2 000
8
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D15,0
арт. 00407 14
шт
300
9
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D17,0
арт. 00407 16
шт
400
10
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D21,0
арт. 00407 20
шт
200
11
ШАЙБА-DIN125-140HV-A-(A2K)-D23,0
арт. 00407 22
шт
200
12
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-3,2х10
арт. 00411 3 10
шт
1 000
13
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-4,3х12
арт. 00411 4 12
шт
500
14
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-5,3х15
арт. 00411 5 15
шт
1 000
15
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-6,4х18
арт. 00411 6 18
шт
300
16
ШАЙБА-УВ-ПDIN522-(A2K)-10,5х30х3
арт. 00411 10 303
шт
1 000
17
ШАЙБА-ПР-DIN127-В-(A2K)-D4.1
арт. 00441 4
шт
4 000
18
ШАЙБА-ПР-DIN127-В-(A2K)-D5.1
арт. 00441 5
шт
5 000
19
ШАЙБА-ПР-DIN127-В-(A2K)-D8.1
арт. 00441 8
шт
1 000
20
ШАЙБА-ДК-DIN17670-ЛАТ-(E2J)-3.0х11.0
арт.00455 113
шт
500
21
ШАЙБА-ДК-DIN17670-ЛАТ-(E2J)-4,1х9.0
арт.00455 94
шт
1500
22
ШАЙБА-ДК-DIN17670-ЛАТ-(E2J)-5,5х16
арт.00455 166
шт
1 000
23
ШАЙБА-ДК-DIN17670-ЛАТ-(E2J)-6,2х18
арт.00455 186
шт
5 000
24
ЗАКЛЕПКА-АЛ/СТ-(7-9)-3X12
арт.00936 3 12
шт
5 000
25
ЗАКЛЕПКА-АЛ/СТ-(13-17)-3X20
арт.00936 3 20
шт
5 000
26
ЗАКЛЕПКА-АЛ/СТ-(0,5-3,5)-3,2X6
арт.00936 32 6
шт
73 000
27
ЗАКЛЕПКА-СТ/СТ-(А2К)-(0,5-3)-3,2X6
арт.00935 32 6
шт
5 000
28
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(1,5-3,5)-3,2X7,5
арт.00937 232 75
шт
10 000
29
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(3,5-5,5)-3,2X8
арт.00936 32 8
шт
20 000
30
ЗАКЛЕПКА-СТ/СТ-(А2К)-(5-7)3,2X10
арт.00935 32 10
шт
5 000
31
ЗАКЛЕПКА-A2/А2-(5,0-7,0)-3,2X10
арт.00931 932 10
шт
5 000
32
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(0,5-3)-4х6
арт.00936 4 6
шт
5 000
33
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(3-5)-4х8
арт.00936 4 8
шт
10 000
34
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(5-6,5)-4х10
арт.00936 4 10
шт
5 000
35
ЗАКЛЕПКА-ПГ-ЗАКР-AL/СТ-(4,5-6,5)-4х11
арт.00937 240 110
шт
8 000
36
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(6,5-8,5)-4х12
арт.00936 4 12
шт
5 000
37
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(8,5-12,5)-4х16
арт.00936 4 16
шт
5 000
38
ЗАКЛЕПКА-DIN660-ALU-4х16
арт.00922 350 416
шт
7 000
39
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(3-4,5)-4,8х8
арт.00936 48 8
шт
6 000
40
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(4,5-6)-4,8х10
арт.00936 48 10
шт
1 000
41
ЗАКЛЕПКА-A2/А2-(4,0-6,0)-4,8х10
арт.00931 948 10
шт
5 000
42
ЗАКЛЕПКА-A2/А2-(8,0-9,5)-4,8х14
арт.00931 948 14
шт
1 000
43
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(6-12)-4,8х16
арт.00936 48 16
шт
1 000
44
ЗАКЛЕПКА-СТ/СТ-(А2К)-(2-4)-5х8
арт.00935 5 8
шт
5 000
45
ЗАКЛЕПКА-ПГ-ALU/СТ-(4,5-6)-5х10
арт.00938 5 10
шт
1 000
46
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(6-8)-5х12
арт.00936 5 12
шт
2 000
47
ЗАКЛЕПКА-ПГ-ALU/СТ-(14-16)-5х20
арт.00938 5 20
шт
1 000
48
ЗАКЛЕПКА-AL/СТ-(16-21)-5х25
арт.00936 5 25
шт
1 000
49
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,3-1,5)-8х4,7-М3
арт.00917 30
шт
3 000
50
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,5-3)-10х6,9-М4
арт.00917 740
шт
2 000
51
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,3-2,0)-10,5х5,9-М4
арт.00917 240
шт
4 000
52
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,5-3)-11х6,9-М5
арт.00917 750
шт
4 000
53
ЗАКЛ-ГАЙКА-А2В-(0,7-3,0)-14х6,9-М5
арт.00917 250
шт
3 000
54
ЗАКЛ-ГАЙКА-А2В-(0,5-3,0)-16х8,9-М6
арт.00917 260
шт
3 000
55
ЗАКЛ-ГАЙКА-ПГ-А2В-(0,5-3)-13х7,9-М6
арт.00917 760
шт
5 000
56
ВИНТ-ЦГ-DIN84-4.8-(А2К)-М4х8
арт.00040 4 8
шт
1 300
57
ВИНТ-ПГ-DIN965-4.8-Н2-(А2К)-М4х10
арт.00048 4 10
шт
1 000
58
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М4х12
арт.00039 4 12
шт
9 500
59
ВИНТ-ЦГ-DIN84-4.8-(А2К)-М4х35
арт.00040 4 35
шт
2 250
60
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М5х12
арт.00039 5 12
шт
9 100
61
ВИНТ-ЦГ-DIN84-4.8-(А2К)-М5х12
арт.00040 5 12
шт
8 800
62
ВИНТ-ЦГ-DIN84-4.8-(А2К)-М5х50
арт.00040 5 50
шт
1 000
63
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М6х35
арт.00039 6 35
шт
8 000
64
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М6х40
арт.00039 6 40
шт
1 000
65
ВИНТ-ПГ-DIN963-4.8-(А2К)-М6х50
арт.00039 6 50
шт
2 000
66
БОЛТ-DIN933ISO4017-8.8-(А2К)-М6х18
арт.00057 6 18
шт
2 000
67
БОЛТ-DIN933ISO4017-8.8-(А2К)-М8х18
арт.00057 8 18
шт
2 000
68
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-4х35
арт.00198 4 35
шт
2 000
69
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-4х35/21
арт.00198 14 35
шт
4 500
70
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-5х20
арт.00196 5 20
шт
3 000
71
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-5х50/30
арт.00198 15 50
шт
2 000
72
ШУРУП-ПГ-Z2-(А2К)-5х60/35
арт.00198 15 60
шт
3 750
73
ШУРУП-ЦГ-Z3-(А2К)-6х50
арт.00196 6 50
шт
1 000
74
ШУРУП-ПГ-Z3-(А2К)-6х50/30
арт.00198 16 50
шт
1 000
75
ФИКСАТОР-СТОП-DIN6799-1.4122-D3,2
арт.00431 013 2
шт
500
76
ШПЛИНТ-DIN94-(А2К)-3,2х25
арт.00470 32 25
шт
3 000
77
ШПЛИНТ-DIN94-(А2К)-3,2х32
арт.00470 32 32
шт
2 000
78
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN917-А2-WS7-М4
арт.00363 4
шт
2 000
79
ГАЙКА-КОЛПАЧК-DIN917-А2-WS8-М5
арт.00363 5
шт
400
80
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN1587-А2-WS8-М5
арт.00348 5
шт
400
81
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN917-А2-WS10-М6
арт.00363 6
шт
400
82
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN1587-А2-WS10-М5
арт.00348 6
шт
400
83
ГАЙКА-КОЛПАЧК-DIN917-А2-WS17-М10
арт.00363 10
шт
200
84
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN1587-А2-WS17-М10
арт.00348 10
шт
200
85
ГАЙКА-КОЛПАЧК-DIN917-А2-WS13-М8
арт.00363 8
шт
300
86
ГАЙКА-КОЛП-6ГР-DIN1587-А2-WS13-М8
арт.00348 8
шт
400
87
ГАЙКА-ФЛ-НАС-WULOCK-8-WS7-(А2С)-М4
арт.00394 4
шт
200
88
ГАЙКА-ФЛ-НАС-WULOCK-8-WS8-(А2С)-М5
арт.00394 5
шт
200
89
ГАЙКА-ФЛ-НАС-WULOCK-8-WS10-(А2С)-М6
арт.00394 6
шт
200
90
ГАЙКА-БАРАШ-DIN314-US-(А2К)-М4
арт.00342 4
шт
300
91
ГАЙКА-БАРАШ-АЕDIN315-US-(А2К)-М6
арт.00342 6
шт
1 000
92
ГАЙКА-БАРАШ-АЕDIN315-US-(А2К)-М8
арт.00342 8
шт
500
93
ГАЙКА-БАРАШ-SIDIN315-US-(А2К)-М10
арт.00342 10
шт
400
94
ГАЙКА-БАРАШ-АЕDIN315-US-(А2К)-М12
арт.00342 12
шт
200
95
ГАЙКА-СК-DIN985-А2К-WS10-М6
арт.00391 6
шт
100
96
ГАЙКА-СК-DIN985-А2К-WS19-М12
арт.00391 12
шт
300
97
ГАЙКА-ТРУБ-DIN431В-А2-G1/2
арт.00328 001 2
шт
300
98
ГАЙКА МЕБЕЛЬНАЯ ЗАБИВНАЯ М6 ZN
арт.00376 6 12
шт
23 000
99
ГАЙКА-КОРОН-DIN935-WS10-М6
арт.00339 6
шт
200
100
ГАЙКА-КОРОН-DIN935-WS13-М8
арт.00339 8
шт
200
101
ЗАКЛЕПКА-DIN661-AL-4х12
арт.I0922 430 412
шт
5 000
102
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-3,2х12
арт.I0991 566 445
шт
7 000
103
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-4,8х12
арт.I0991 783 637
шт
6 000
104
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-4,8х14
арт.I0991 815 299
шт
4 000
105
ЗАКЛЕПКА-DIN661-AL-4х10
арт.00922 430 410
шт
2 000
106
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-4,8х10
арт.I0991 783 709
шт
5 000
107
ЗАКЛЕПКА-ПГ-СТ/СТ-(А2К)-4,8х20
арт.I0991 815 306
шт
5 000
108
ШПЛИНТ-DIN94-(А2К)-3,2х28
арт.00470 32 28
шт
2 000
Расходы на страхование
Стоимость тары, упаковки
Стоимость таможенного оформления
в т.ч. транспортные расходы
Прочие обязательные платежи (расшифровать)
Итого с транспортными и дополнительными расходами
Итого
шт
430 400
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «ЦС «Звездочка»
г. Северодвинск
Заместитель генерального директора –
начальник производства №3
_________________ / /
____________________ / В.М. Воробьев/
«____»______________ г.
«____»______________2016г.
МП
МП
№ п/п
Наименование продукции
обозначение, арт.
Ед. изм.
Кол-во
Цена за ед., с НДС (евро)
Сумма с учетом НДС (евро)
1
Ткань Treartex
арт.7135-07
пм
500
2
Ткань Treartex
арт.7135-17
пм
200
3
Ткань Treartex
арт.7135-28
пм
200
4
Ткань Treartex
арт.7135-21
пм
500
ИТОГО: евро,
в том числе НДС 18%, евро
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «ЦС «Звездочка»
г. Северодвинск
Заместитель генерального директора –
начальник производства №3
_________________ / /
____________________ / В.М. Воробьев/
«____»______________ г.
«____»______________2016г.
МП
МП
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 041-8/
г. Северодвинск «___»______________2016г.
Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора - начальника производства №3 Воробьева Валерия Михайловича, действующего на основании доверенности № 545/249Д от 07.09.2015 года, с одной стороны, и ______________________
______________________________________________________именуемого в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить на условиях настоящего Договора ткань декоративно-обивочную по каталогу «TREARTEX», именуемый в дальнейшем «Товар», наименование, ассортимент, количество и цена которого определяются в Спецификации, оформленной в виде Приложения №1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставка «Товара» производится в полном объеме согласно заявке «Покупателя».
2.2. Срок поставки каждой партии «Товара» в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения заявки от «Покупателя».
2.3. Поставка «Товара» осуществляется на условиях самовывоза силами и средствами «Покупателя», путем отгрузки (передачи) «Товара» «Покупателю» на складе «Поставщика» по адресу фактического местонахождения в г. Москва. Транспортные расходы несет «Покупатель».
2.4. Датой поставки (моментом перехода права собственности на «Товар») считается дата приемки «Товара» «Покупателем», либо уполномоченным представителем «Покупателя», проставленная в товарной накладной (ТОРГ 12).
2.5. «Поставщик» вместе с «Товаром» передает «Покупателю» относящиеся к «Товару» принадлежности и документы, а также счет-фактуру, товарную накладную, техническую документацию.
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Товара», а также право собственности на «Товар» переходят к «Покупателю» с момента подписания накладной и фактической передачи «Товара» «Покупателю».
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на «Товар» и общая стоимость Договора определяется на основании Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет _______________________________________________________________________, включает в себя НДС 18%, стоимость тары, упаковки, расходы на доставку, а также иные налоги и сборы, применимые на территории РФ.
3.2 Валюта договора EUR (евро).
3.3 Счета на оплату выставляются в EUR (евро), согласно заявке «Покупателя».
3.2 Оплата поставляемого «Товара» осуществляется «Покупателем» по безналичному расчету в российских рублях на день оплаты по курсу ЦБ РФ поэтапно: 1. авансовый платеж в размере 40 % от суммы выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета; 2. окончательный расчет в размере 60% «Покупатель» осуществляет по факту отгрузки продукции и предоставления счета-фактуры, в течение 20 (двадцати) банковских дней.
«Поставщик» ____________ / / «Покупатель» ____________/В.М. Воробьев/ Страница 1
3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Покупателя».
_____________________________________________________________________________________________
«Поставщик»_________ / / «Покупатель»_________ /В.М. Воробьев/
СТРАНИЦА 13 PAGE 141115