Наименование ОАО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», филиал «Аргус» ОАО «ПНИЭИ».

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении запроса ценовых котировок

Способ размещения заказа
Запрос ценовых котировок

Наименование запроса котировок
Поставка станции периферийного сканирования

Заказчик:


Наименование
ОАО «Пензенский научно-исследовательский
электротехнический институт», филиал «Аргус» ОАО «ПНИЭИ»

Место нахождения
440028, г. Пенза, проспект Победы д.69а

Почтовый адрес
440000, г. Пенза, ул. Советская д.9

Контактная информация:


Адрес электронной почты
[email protected][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Телефон
8 (8412) 47-64-47

Факс
8 (8412) 45-00-56

Контактное лицо
Константинова Наталья Владимировна

Предмет договора:


Предмет договора
Станция периферийного сканирования для разработки и производства

Объем работ (услуг), кол-во товара.
1 шт.

Начальная (максимальная) цена договора
1 434 691 (один миллион четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто один) руб.

Сведения о цене
Цена Продукции включает в себя стоимость непосредственно Продукции, погрузки, упаковки, маркировки, таможенных пошлин и таможенного оформления, гарантийного обслуживания Продукции, иных налогов и сборов.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования
Станция периферийного сканирования для разработки и производства. Включая: 2 модуля JT2149/еMPV (Артикул DS 107/TSI).

Срок и условия поставки:


Место поставки
440028, г. Пенза, пр. Победы, 69А.

Срок поставки
8 недель с момента заключения договора

Срок и условия оплаты
указан в Приложении № 2

Информация о запросе ценовых котировок:


Место подачи котировочных заявок (рассмотрения заявок и подведения итогов)
440000, г. Пенза, ул. Советская д.9

Форма котировочной заявки
Котировочная заявка подается по форме, установленной Заказчиком (Приложение № 1 к документации о проведении запроса ценовых котировок). Котировочная заявка подается в срок, указанный в извещении, документации о проведении запроса ценовых котировок. Котировочная заявка подается по электронной почте.

Требования к участникам закупки
Участник запроса ценовых котировок должен соответствовать требованиям п. 2 Раздела 4 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»
Иностранные граждане, лица с двойным гражданством и лица без гражданства на территорию предприятия не допускаются.
Дата государственной регистрации юридического лица (участника запроса ценовых котировок) не позднее 2009 г.
Наличие официального сайта у участника запроса ценовых котировок

Дата и время начала подачи котировочных заявок
«07» ноября 2013 14:00


Дата и время окончания подачи
котировочных заявок (рассмотрения заявок и подведения итогов)
«15» ноября 2013 09:00

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
В соответствии с п.4 Раздела 8 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке


с «07» ноября 2013 по «12» ноября 2013
Разъяснения предоставляются по письменному запросу участника в электронной форме, в течении 2 рабочих дней.

Срок заключения (подписания) договора
В течении 10 дней со дня размещения на сайте (www.zakupki.gov.ru) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Срок в течении которого Заказчик имеет право
отказаться от проведения запроса ценовых котировок:
В соответствии с п.5 Раздела 8 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»



Опубликовано: «07» ноября 2013 г.

Приложение №1 к извещению
о проведении запроса ценовых котировок

Котировочная заявка
на участие в запросе ценовых котировок на поставку станции периферийного сканирования

Изучив документацию о запросе ценовых котировок на право заключения договора
_____________________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование) участника закупки (Ф.И.О. для физ. лиц)
сообщает о согласии участвовать в запросе ценовых котировок на условиях, установленных в извещении, документации о проведении запроса ценовых котировок, проекте договора.
Мы согласны поставить оборудование____________________ в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса ценовых котировок, документации и проекта договора по цене ______________________(включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в составе заявки информации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника запроса котировок, являются подлинными и достоверными.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в 10-дневный срок со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Настоящим подтверждаем, что в отношении
_____________________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование) участника закупки (Ф.И.О. для физ. лиц)
- ликвидация не проводится и отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки не приостановлена;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Приложение:
Анкета участника запроса котировок
Копии документов участника закупки, заверенные уполномоченным лицом участника запроса котировок:
1) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
2) Копия свидетельства о постановке на учет в территориальном налоговом органе
Копия уведомления о постановке на учет в территориальном налоговом органе
Копия приказа о назначении или протокола о выборах директора
Копия устава юридического лица
Выписка из ЕГРЮЛ



Должность руководителя
или уполномоченного представителя ______________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

Приложение №1 к Форме котировочной заявки

Анкета участника запроса котировок

№ п/п
Наименование
Сведения об организации (заполняется участником конкурса)

1.
Наименование организации


2.
Организационно-правовая форма


3.
ОГРН, ИНН, КПП организации


4.
Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)


5.
Юридический адрес


6.
Фактическое местонахождение


7.
Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение


8.
Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с)


9.
Телефоны организации (с указанием кода города)


10.
Факс организации (с указанием кода города)


11.
Адрес электронной почты организации




Должность руководителя
или уполномоченного представителя ______________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.


















Приложение №2 к документации
о проведении запроса ценовых котировок



Договор поставки №_______


«_____» _____________ 2013 г. г. Пенза

ОАО «ПНИЭИ», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. директора филиала «Аргус» ОАО «ПНИЭИ» Мещеринова С.А., действующего на основании доверенности № 111 от 09.08.2013 г. и ____________________________________в лице _____________________ , действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
Наименование, количество, срок поставки продукции определен в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция является новой, принадлежит ему на праве собственности, свободна от прав третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит.

2. Стоимость работ и порядок расчета
Общая сумма договора составляет ___________ руб. ( _____________________), в т. ч. НДС 18%: _________ руб.
«Покупатель» осуществляет предоплату после подписания настоящего Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней в размере не более 50% от суммы выставленного «Поставщиком» счета.
«Покупатель» осуществляет окончательный расчет не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента получения от Поставщика письменного извещения о готовности товара к отгрузке. Товар отгружается при условии полной оплаты счета.
Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.

3. Условия поставки
Поставщик обязан поставить продукцию в срок не позднее 8 недель с момента получения заключения договора.
Поставщик не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения срока поставки продукции письменно уведомляет Покупателя о готовности к отгрузке.
Поставщик имеет право досрочной поставки продукции, по согласованию с Покупателем.
Условие отгрузки товара: через транспортно-экспедиционное предприятие Автотрейдинг по заявке и за счет средств Покупателя.
Днем исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору является день сдачи продукции и сопроводительных документов непосредственно представителю транспортной компании.

4. Качество и гарантийные обязательства
Продукция, поставляемая по настоящему договору, по своему качеству, комплектности, гарантийным срокам службы и хранения должна соответствовать техническим условиям (ТУ), требованиям государственных (отраслевых) стандартов, а также другим нормативным документам по стандартизации, сфера деятельности которых распространяется на поставляемую продукцию.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение гарантийных сроков при обеспечении Покупателем условий применения и хранения продукции в соответствии с требованиями ТУ.
Гарантии не распространяются на продукцию, дефекты которой возникли вследствие нарушений Покупателем условий хранения и эксплуатации.
Предъявление, рассмотрение и удовлетворение рекламаций осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
Если будет установлено, что отказ продукции произошел по вине Поставщика, Поставщик производит замену или возмещение стоимости забракованной продукции в 30-ти дневный срок с момента получения результатов анализа.

5. Ответственность сторон и разрешение споров
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Требование о выплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде, подписано стороной и передано другой Стороне, в противном случае пеня не начисляется и не выплачивается. Выплата неустойки не освобождает Стороны от устранения допущенных нарушений и выполнения обязательств по договору.
В случае нарушения срока поставки продукции Покупатель имеет право предъявить Поставщику неустойку в размере 0,04% стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок продукции, за каждый день просрочки, но не более 10% цены не поставленной (недопоставленной) в срок продукции.
За нарушение сроков оплаты поставляемой продукции, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату неустойки в размере 0,04% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10%, от стоимости поставленной продукции.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.
При наступлении и прекращении указанных обстоятельств, та Сторона для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую Сторону. Подтверждением наступления указанных обстоятельств являются документы компетентных органов.

7. Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между сторонами с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок для претензионного урегулирования споров устанавливается 30 дней с момента получения претензии одной из сторон.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пензенской области.

8. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

9. Заключительные положения
Настоящий договор составлен в двух идентичных и имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой стороны договора.
Об изменении наименования, банковских реквизитов и адресов стороны уведомляют друг друга в письменной форме в пятидневный срок.
Договор и изменения к договору, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения надлежащим образом оформленных оригиналов документов.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством.
В отношении остальных вопросов, касающихся исполнения настоящего договора и не урегулированных им, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Спецификация (Приложение 1).

10. Реквизиты сторон

Поставщик:



Покупатель:

Филиал «Аргус» ОАО «ПНИЭИ»
Адрес места нахождения:
440028, г. Пенза, проспект Победы, 69-а
Адрес для переписки:
440000, г. Пенза, ул. Советская, 9
ИНН 5836649358
КПП 583543001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810448000015969
Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
Для заполнения счета/фактуры и накладной:
Грузополучатель и плательщик:
Филиал «Аргус» ОАО «ПНИЭИ»
440028, г. Пенза, проспект Победы, 69-а
Покупатель:
ОАО «ПНИЭИ»
440026, г. Пенза, ул. Советская, 9
ИНН/КПП 5836649358/583543001



И.о. директора филиала
«Аргус» ОАО «ПНИЭИ»

________________ ________________________
М.П. М.П.
«_____» _____________2013 г. «_____» ________________2013 г.


























Приложение № 1 к договору поставки №___________
от «___»___________2013 г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ





Наименование поставляемых товаров
Кол-во, шт
Срок поставки
Цена за ед. с НДС, руб
Сумма с НДС, руб.



8 недель

















Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 11036527
    Размер файла: 150 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий