Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ». УТВЕРЖДАЮ Начальник ТО ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» (действующий на основании доверенности № 26/2014 от 01 января 2014 г.)

Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ТО
ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
(действующий на основании доверенности № 26/2014 от 01 января 2014 г.)

_____________ С.И. Виноградова

«___» ___________ 2014 г.







КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ОАО «СХК». ЗГЭС»



Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме
№ __________
размещено на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» (www.a-k-d.ru)

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено на официальном сайте www.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


от 12 декабря 2014 года № ____________




Номер позиции закупки в ГПЗ 6866/10









Москва
2014 год
Содержание

13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc321317725" 14КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 13 PAGEREF _Toc321317725 \h 1411515
13 LINK \l "_Toc321317726" 141. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 13 PAGEREF _Toc321317726 \h 1441515
13 LINK \l "_Toc321317727" 14СОКРАЩЕНИЯ 13 PAGEREF _Toc321317727 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc321317728" 142. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13 PAGEREF _Toc321317728 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc321317729" 142.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса 13 PAGEREF _Toc321317729 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc321317730" 142.2. Участие в процедуре конкурса 13 PAGEREF _Toc321317730 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc321317731" 142.3. Правовой статус документов 13 PAGEREF _Toc321317731 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc321317732" 142.4. Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП 13 PAGEREF _Toc321317732 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc321317733" 142.5. Затраты на участие в конкурсе 13 PAGEREF _Toc321317733 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc321317734" 142.6. Отказ от проведения конкурса (или любого лота конкурса) 13 PAGEREF _Toc321317734 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc321317735" 142.7. Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса 13 PAGEREF _Toc321317735 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc321317736" 142.8. Прочие положения 13 PAGEREF _Toc321317736 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc321317737" 143. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 13 PAGEREF _Toc321317737 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc321317738" 143.1. Требования к участникам конкурса 13 PAGEREF _Toc321317738 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc321317739" 143.2. Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 13 PAGEREF _Toc321317739 \h 1491515
13 LINK \l "_Toc321317740" 143.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе 13 PAGEREF _Toc321317740 \h 1491515
13 LINK \l "_Toc321317741" 143.4. Условия привлечения субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 13 PAGEREF _Toc321317741 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc321317742" 143.5. Привлечение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) в отношении любого лота конкурса 13 PAGEREF _Toc321317742 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc321317743" 144. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 13 PAGEREF _Toc321317743 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc321317744" 144.1. Получение конкурсной документации 13 PAGEREF _Toc321317744 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc321317745" 144.2. Разъяснение положений конкурсной документации 13 PAGEREF _Toc321317745 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc321317746" 144.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию .13 PAGEREF _Toc321317746 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc321317747" 144.4. Общие требования к заявке на участие в конкурсе 13 PAGEREF _Toc321317747 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc321317748" 144.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе 13 PAGEREF _Toc321317748 \h 14131515
13 LINK \l "_Toc321317749" 144.6. Официальный язык конкурса 13 PAGEREF _Toc321317749 \h 14131515
13 LINK \l "_Toc321317750" 144.7. Валюта конкурса 13 PAGEREF _Toc321317750 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc321317751" 144.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 13 PAGEREF _Toc321317751 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc321317752" 144.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе) 13 PAGEREF _Toc321317752 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc321317753" 144.10. Подача и прием заявок на участие в конкурсе 13 PAGEREF _Toc321317753 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc321317754" 144.11. Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв 13 PAGEREF _Toc321317754 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc321317755" 144.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе 13 PAGEREF _Toc321317755 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc321317756" 144.13. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе 13 PAGEREF _Toc321317756 \h 14171515
13 LINK \l "_Toc321317757" 144.14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса 13 PAGEREF _Toc321317757 \h 14171515
4.15. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе25
13 LINK \l "_Toc321317758" 144.16. Заключение договора по результатам конкурса 13 PAGEREF _Toc321317758 \h 14261515
13 LINK \l "_Toc321317759" 144.17. Обеспечение исполнения договора 13 PAGEREF _Toc321317759 \h 14301515
13 LINK \l "_Toc321317760" 145. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 13 PAGEREF _Toc321317760 \h 14311515
13 LINK \l "_Toc321317761" 146. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 13 PAGEREF _Toc321317761 \h 14401515
13 LINK \l "_Toc321317762" 14ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1) 13 PAGEREF _Toc321317762 \h 14401515
13 LINK \l "_Toc321317763" 14АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2) 13 PAGEREF _Toc321317763 \h 14441515
Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
(Форма 3)43
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ/УСЛУГ (Форма 4)......50
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (Форма 5)...52
Предложение о цене договора (Форма 6)..53

13 LINK \l "_Toc321317778" 14СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 7) 13 PAGEREF _Toc321317778 \h 14551515
13 LINK \l "_Toc321317779" 14СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма 8) 13 PAGEREF _Toc321317779 \h 14571515
13 LINK \l "_Toc321317780" 14СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 9) 13 PAGEREF _Toc321317780 \h 14581515
13 LINK \l "_Toc321317781" 14СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 10) 13 PAGEREF _Toc321317781 \h 14601515
13 LINK \l "_Toc321317783" 147. ПРОЕКТ ДОГОВОРA СУБПОДРЯДА 1561
13 LINK \l "_Toc321317784" 148. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6215
9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ...63

15
ЧАСТЬ 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 13 REF _Ref317249928 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 раздела 13 REF _Ref317250097 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Единая комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.
Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – указанная в пункте 13 REF _Ref317250440 \r \h \* MERGEFORMAT 141015 раздела 13 REF _Ref317250449 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора (в отношении каждого лота отдельно), определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке.
Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 13 REF _Ref317250471 \r \h \* MERGEFORMAT 14615 раздела 13 REF _Ref317250478 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.
Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.
Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный Единой комиссией по размещению заказа победителем.
Поставщик продукции – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку продукции, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.
Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.
Участник конкурса – поставщик продукции или несколько поставщиков продукции, выступающих на стороне одного поставщика продукции в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе (в отношении какого-либо лота). Участник конкурса утрачивает свой статус (в отношении какого-либо лота) после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе (по данному лоту), если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе (в отношении данного лота).
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для их использования в рамках данного конкурса.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронной форме, с использованием сети Интернет.
Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ
АК Арбитражный комитет ТВЭЛ (Топливный дивизион).
ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупках) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, с изменениями, указанными в пункте 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
НДС налог на добавленную стоимость.
НИР научно-исследовательская работа.
ОКР опытно-конструкторская работа.
ПДЗК постоянно действующая закупочная комиссия.
ПИР проектно-изыскательские работы.
ЦАК Центральный арбитражный комитет Корпорации.
ЦЗК Центральная закупочная комиссия Корпорации.
ЭТП электронная торговая площадка.
ЭП электронная подпись.















ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса
Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 13 REF _Ref317250534 \r \h \* MERGEFORMAT 14715 раздела 13 REF _Ref317250543 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору/ам товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг (в отношении каждого лота) указаны в Разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Разделе 7 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА».
Предметом настоящего конкурса (в отношении каждого лота отдельно) является право на заключение договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 13 REF _Ref317250566 \r \h \* MERGEFORMAT 14115 раздела 13 REF _Ref317250574 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 13 REF _Ref317250566 \r \h \* MERGEFORMAT 14115, 13 REF _Ref317250598 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, 13 REF _Ref317250606 \r \h \* MERGEFORMAT 14415 раздела 13 REF _Ref317250613 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг (в составе лота) не допускается.
Участие в процедуре конкурса
Принять участие в конкурсе может любой поставщик продукции или несколько поставщиков продукции, выступающих на стороне одного поставщика продукции, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен
быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;
удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14 раздела 13 REF _Ref317250658 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»;
предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.
Для всех участников конкурса (в отношении одного лота) устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.
Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации (по каждому лоту отдельно) принимает Единая комиссия по размещению заказа в порядке, определенном положениями подраздела 13 REF _Ref317258080 \r \h \* MERGEFORMAT 144.1415.
В любой момент вплоть до подписания договора Единая комиссия по размещению заказа вправе отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях:
обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 13 REF _Ref317251555 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.1.615. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в конкурсе, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;
подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена Единой комиссии по размещению заказа, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.
Решение об отстранении участника оформляется протоколом заседания Единой комиссии по размещению заказа, который должен быть размещен организатором не позднее одного рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте с учетом положений пункта 2.7.2.
Правовой статус документов
Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок» (Положение о закупках) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, с изменениями, указанными в пункте 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.
Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.
Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 13 REF _Ref317250778 \r \h \* MERGEFORMAT 142015 раздела 13 REF _Ref317250794 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.
Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.
Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.
Затраты на участие в конкурсе
Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе (в отношении лота), иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.
Отказ от проведения конкурса (или любого лота конкурса)
Организатор конкурса, по решению заказчика, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса (или любого лота конкурса) в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 13 REF _Ref317250817 \r \h \* MERGEFORMAT 14915 раздела 13 REF _Ref317250824 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Извещение об отказе от проведения конкурса (или любого лота конкурса) размещается организатором конкурса на официальном сайте в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения конкурса получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора размещения заказа в течение следующего рабочего дня). Извещение об отказе от проведения конкурса должно содержать обоснование принятого решения.
Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса
На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы заседания Единой комиссии по размещению заказа. При этом, официальная публикация извещения о проведении конкурса и конкурсной документации производится на сайте, указанном в пункте 13 REF _Ref317250534 \r \h \* MERGEFORMAT 14715 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.
Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе Единой комиссии по размещению заказа и данных о персональном голосовании членов Единой комиссии по размещению заказа.
Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях Единой комиссии по размещению заказа и организатора конкурса.
Прочие положения
Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, Единой комиссии по размещению заказа в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.
Заказчик, организатор конкурса, Единая комиссия по размещению заказа, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей конкурсной документацией.
При проведении конкурса какие-либо переговоры членами Единой комиссии по размещению заказа, работниками инициатора/заказчика/организатора закупки и экспертам по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Требования к участникам конкурса
Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:
быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора.
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
соответствовать требованиям, указанным в пункте 14 раздела 13 REF _Ref317250960 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пункте 14 раздела 13 REF _Ref317251687 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе
Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 13 REF _Ref317251769 \r \h \* MERGEFORMAT 143.115, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:
отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), (или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;
отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности);
отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
отсканированные оригиналы или отсканированные нотариально заверенные копии документов, полученных не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого конкурса, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (указаны в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса»). Если такое специальное разрешение заканчивает свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, участник прикладывает в состав заявки ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с отметкой соответствующего органа о приеме такого запроса;
отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);
подтверждение по Форме 1, о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности участника конкурса, об отсутствии задолженности у участника конкурса по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса;
отсканированный оригинал или отсканированная нотариально заверенная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;
отсканированный оригинал или отсканированная нотариально заверенная копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13 REF _Ref317251956 \r \h \* MERGEFORMAT 143.3.715, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора;
отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17 раздела 13 REF _Ref317252010 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»;
отсканированный оригинал баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (Документы должны быть с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документа, подтверждающего направление отчетности в электронной форме);
отсканированные оригиналы отзывов, благодарностей, грамот.
Условия привлечения субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 13 REF _Ref317252053 \r \h \* MERGEFORMAT 143.515. Возможность привлечения субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) указана в пункте 13 REF _Ref317252128 \r \h \* MERGEFORMAT 141815 раздела 13 REF _Ref317252139 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Привлечение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) в отношении любого лота конкурса
Участники конкурса могут привлекать субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) при условии соблюдения нижеприведенных требований.
Участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) (юридическое или физическое лицо, выполняющее/оказывающее часть поставок, работ / услуг по договору), выполняющий/оказывающий поставки / работы / услуги более объема, указанного в пункте 13 REF _Ref317252128 \r \h \* MERGEFORMAT 141815 раздела 13 REF _Ref317252218 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»:
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика (поставщика, соисполнителя);
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки продукции;
отвечает требованиям настоящей конкурсной документации пункту 14 раздела 13 REF _Ref317252248 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса») в объеме выполняемых поставок продукции субподрядчиком (поставщиком, соисполнителем).
В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:
для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами 13 REF _Ref317252286 \r \h \* MERGEFORMAT 14а)15, 13 REF _Ref317252292 \r \h \* MERGEFORMAT 14б)15 пункта 13 REF _Ref317252302 \r \h \* MERGEFORMAT 143.5.115, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки продукции, возлагаемых на субподрядчика (поставщика, соисполнителя). В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика (поставщика, соисполнителя) считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;
заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика (поставщика, соисполнителя) установленным в подпункте 13 REF _Ref317252317 \r \h \* MERGEFORMAT 14в)15 пункта 13 REF _Ref317252302 \r \h \* MERGEFORMAT 143.5.115 требованиям, в объеме поставляемой продукции субподрядчиком (поставщиком, соисполнителем), с предоставлением документов согласно пункту 17 раздела 13 REF _Ref317252368 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 6 заполняются субподрядчиком (поставщиком, соисполнителем) с указанием организаций субподрядчика (поставщика, соисполнителя) и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с пунктами 13 REF _Ref317252426 \r \h \* MERGEFORMAT 144.4.315, 4.4.4;
заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов поставок продукции между участником конкурса и субподрядчиками (поставщиками, соисполнителями) (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), так и в случае их не привлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики (поставщики, соисполнители) не планируются к привлечению. Если участник закупки является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, то он вправе, в случае выбора субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) в соответствии с требованиями законодательства о размещении государственных и муниципальных заказов, не указывать в справке наименования конкретных субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), указав на особый порядок их выбора.
При рассмотрении субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) количественные требования к участнику конкурса и субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям) устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемой продукции (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).






ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Получение конкурсной документации
Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
Разъяснение положений конкурсной документации
Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317250471 \r \h \* MERGEFORMAT 14615 раздела 13 REF _Ref317252507 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 13 REF _Ref317252532 \r \h \* MERGEFORMAT 144.2.115, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ должен быть размещен в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее суть.
Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 13 REF _Ref317252532 \r \h \* MERGEFORMAT 144.2.115.
Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок (в отношении любого лота конкурса).
Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе (в отношении данного лота) должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (по данному лоту) такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса такой срок должен быть равен или больше срока, на который было размещено извещение о проведении конкурса.
Общие требования к заявке на участие в конкурсе
Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе (в отношении лота), сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 13 REF _Ref317252608 \r \h \* MERGEFORMAT 141715 раздела 13 REF _Ref317252621 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.
Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота) участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе (в отношении одного и того же лота) при условии, что поданные ранее (в отношении данного лота) заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, (поданные в отношении данного лота), не рассматриваются.
Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.
Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.
Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 13 REF _Ref317252426 \r \h \* MERGEFORMAT 144.4.315 – 4.4.4. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП, и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.
Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.
Заказчик/организатор конкурса вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 13 REF _Ref317253328 \r \h \* MERGEFORMAT 143.315 настоящей конкурсной документации.
Срок действия заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе (в отношении лота) действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 13 REF _Ref317258884 \r \h \* MERGEFORMAT 14615, 13LINK \l "_Письмо_о_подаче"14Форма 115), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе (по данному лоту).
Официальный язык конкурса
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.
Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается Единой комиссии по размещению заказа как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.
Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13 REF _Ref317253353 \r \h \* MERGEFORMAT 144.6.115, 13 REF _Ref317253360 \r \h \* MERGEFORMAT 144.6.215, может быть расценено Единой комиссии по размещению заказа как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
Валюта конкурса
Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 13 REF _Ref317253392 \r \h \* MERGEFORMAT 141215 раздела 13 REF _Ref317253402 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 13 REF _Ref317253392 \r \h \* MERGEFORMAT 141215 раздела 13 REF _Ref317253410 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 13 REF _Ref317253392 \r \h \* MERGEFORMAT 141215 раздела 13 REF _Ref317253440 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13 REF _Ref317253459 \r \h \* MERGEFORMAT 144.7.115, 13 REF _Ref317253467 \r \h \* MERGEFORMAT 144.7.215 может быть расценено Единой комиссией по размещению заказа как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
Начальная (максимальная) цена договора (для каждого лота отдельно) указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317250440 \r \h \* MERGEFORMAT 141015 раздела 13 REF _Ref317253501 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)
В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 REF _Ref317253528 \r \h \* MERGEFORMAT 141315 раздела 13 REF _Ref317253520 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317253528 \r \h \* MERGEFORMAT 141315 раздела 13 REF _Ref317253546 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Если участник принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется по каждому такому лоту.
В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (в отношении каждого лота, на который участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе) должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368378 Гражданского кодекса РФ, Приложения № 13 к ЕОСЗ (размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23) и следующих условий:
банковская гарантия должна быть безотзывной.
сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.
банковская гарантия должна действовать не менее срока действия заявки, указанного участником конкурса в поданной им заявке в соответствии с пунктом 13 REF _Ref317257850 \r \h \* MERGEFORMAT 144.5.115, но не менее 90 (девяносто) календарных дней с даты открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.
банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.
бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом участник конкурса, гарантом банк, выдавший банковскую гарантию.
в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 13 REF _Ref317515319 \r \h \* MERGEFORMAT 144.9.815.
В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317250778 \r \h \* MERGEFORMAT 142015 раздела 13 REF _Ref317253575 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе прописывается порядок приема-передачи оригинала банковской гарантии, например, оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу места нахождения организатора конкурса в соответствии с пунктом 13 REF _Ref317250471 \r \h \* MERGEFORMAT 14615 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса – всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому единственному участнику конкурса;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.
В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, Единой комиссии по размещению заказа срок в соответствии с пунктом 13 REF _Ref317253663 \r \h \* MERGEFORMAT 144.9.615, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:
при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317250778 \r \h \* MERGEFORMAT 142015 раздела 13 REF _Ref317253625 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»;
уклонения победителя конкурса от заключения договора;
уклонения участника конкурса, занявшего второе место, от заключения договора в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места, если соответствующая ранжировка проводилась;
уклонения единственного участника конкурса от заключения договора, если принято решение о заключении с ним договора.
При наступлении случая, указанного в пункте 13 REF _Ref317515319 \r \h \* MERGEFORMAT 144.9.815, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Подача и прием заявок на участие в конкурсе
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317250778 \r \h \* MERGEFORMAT 142015 раздела 13 REF _Ref317253730 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв
Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе (в отношении какого-либо лота), вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе (поданную на данный лот), в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе (по данному лоту), указанного в пункте 13 REF _Ref317250778 \r \h \* MERGEFORMAT 142015 раздела 13 REF _Ref317253746 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:
отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);
продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;
не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки Единая комиссия по размещению заказа успевает выбрать победителя, то Единая комиссия по размещению заказа не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.
Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом 13 REF _Ref307223370 \r \h \* MERGEFORMAT 14б)15 пункта 13 REF _Ref317253800 \r \h \* MERGEFORMAT 144.11.315 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317250778 \r \h \* MERGEFORMAT 142015 раздела 13 REF _Ref317253837 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программных и технических средств ЭТП производится одновременное открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе (в отношении каждого лота) и содержащимся в них документам и сведениям.
При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание Единой комиссии по размещению заказа не проводится. Протокол процедуры открытия доступа к поданным заявкам оформляется и подписывается секретарем Единой комиссии по размещению заказа не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа. Протокол размещается на официальном сайте и ЭТП не позднее одного рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола.
ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей формирует протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на такой площадке незамедлительно после открытия доступа к заявкам и в течение того же рабочего дня размещается организатором закупки на официальном сайте.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе (по лоту) подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 13 REF _Ref317258098 \r \h \* MERGEFORMAT 144.1415.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП (по лоту) в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе (по лоту), в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся (в отношении такого лота).
Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа поданным к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа поданным к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317250778 \r \h \* MERGEFORMAT 142015 раздела 13 REF _Ref317253860 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 13 REF _Ref317250471 \r \h \* MERGEFORMAT 14615 раздела 13 REF _Ref317253928 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа поданным к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.
При направлении участником своего представителя к организатору закупки к моменту открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе заседание Единой комиссии по размещению заказа проводится в обязательном порядке.
Опоздавшие заявки на участие в конкурсе
У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе (в отношение лота) на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (по данному лоту).
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса
Общие положения
(По каждому лоту) рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:
проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);
проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).
После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 19 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.
(В отношении любого лота) по решению Единой комиссии по размещению заказа отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.
(По каждому лоту) рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 21 раздела 13 REF _Ref317254150 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Организатор конкурса, по решению Единой комиссии по размещению заказа либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При принятии такого решения Единая комиссия по размещению заказа рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).
В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Единая комиссия по размещению заказа, принимает решение об уточнении заявки на участие в конкурсе, на основании которого организатор конкурса направляет уточняющие запросы:
4.14.1.6.1. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в конкурсе следующих документов:
1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса;
2) учредительные документы;
3) разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.);
4) документы о крупной сделке;
5) документы о сделке с заинтересованностью;
6) документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами;
7) документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником;
8) информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
9) документы, подтверждающие опыт участника конкурса, указанный им в своей заявке.
4.14.1.6.2. При выявлении в заявке на участие в конкурсе арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается.
4.14.1.6.3. В случаях, влияющих на допуск участника к конкурсу или оценку его заявки:
1) в представленных документах в составе заявки на участие в конкурсе отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия участника конкурса требованиям конкурсной документации согласно пункту 3.1.;
2) в заявке на участие в конкурсе имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в конкурсе или участника конкурса требованиям конкурсной документации или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников конкурса;
Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимой процедуры закупки, объема и номенклатуры предлагаемой участником конкурса продукции, существа заявки, включая изменение условий заявки.
При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса. Документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов).
Не направляются участнику конкурса (в отношении лота) запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 13 REF _Ref297560912 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.2.215 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.
Решение Единой комиссии по размещению заказа об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 13 REF _Ref317251555 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.1.615 отражается в протоколе заседания Единой комиссии по размещению заказа, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 13 REF _Ref317254108 \r \h \* MERGEFORMAT 142.7.215.
В случае принятия Единой комиссией по размещению заказа решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 13 REF _Ref317251555 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.1.615, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 13 REF _Ref317254290 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.1.915 (по каждому лоту отдельно). Направление запросов организатора закупки и ответов участников на направленные запросы, осуществляется с помощью программных и технических средств ЭТП. При этом журнал запросов-ответов не оформляется. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах одинаковый для всех участников и не может превышать 5 (пять) рабочих дней и быть меньше, чем 2 рабочих дня со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе (по данному лоту) по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу (п. 4.14.2.3. а)).
Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса продлеваются только по решению Единой комиссии по размещению заказа (с оформлением соответствующего протокола) или председателя Единой комиссии по размещению заказа (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Решение Единой комиссии по размещению заказа о продлении срока оформляется протоколом заседания Единой комиссии по размещению заказа, который подписывается в день проведения заседания Единой комиссии по размещению заказа и размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении и конкурсной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.
Проведение отборочной стадии
В рамках отборочной стадии Единая комиссия по размещению заказа в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317254136 \r \h \* MERGEFORMAT 142115 раздела 13 REF _Ref317254376 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» (по каждому лоту отдельно) осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и соответствие участников конкурса требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» и настоящей конкурсной документацией.
Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.
В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:
соответствие заявки по составу, содержанию и оформлению требованиям конкурсной документации, согласно пункту 13 REF _Ref317252608 \r \h \* MERGEFORMAT 141715 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», (с учетом результатов уточнения заявок в соответствии с п. 4.14.1.8.);
соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков (соисполнителей) (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 13 REF _Ref319658173 \r \h \* MERGEFORMAT 141415 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»;
соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 13 REF _Ref317257394 \r \h \* MERGEFORMAT 141615 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»;
соответствие предлагаемых участником конкурса характеристик предлагаемой продукции и договорных условий (в том числе не превышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 13 REF _Ref317250598 \r \h \* MERGEFORMAT 14315, 13 REF _Ref317250440 \r \h \* MERGEFORMAT 141015 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»;
предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 REF _Ref317253528 \r \h \* MERGEFORMAT 141315 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»;
наличие сведений об участнике конкурса в реестрах недобросовестных поставщиков.
По итогам отборочной стадии Единая комиссия по размещению заказа (в отношении рассматриваемого лота) на своем заседании в отношении каждого участника конкурса (данного лота) принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске (в отношении данного лота) в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:
несоответствие заявки требованиям подпункта 13 REF _Ref310366279 \r \h \* MERGEFORMAT 14а)15 пункта 13 REF _Ref319671143 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.2.315 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению (в отношении рассматриваемого лота), в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки продукции. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 13 REF _Ref317250598 \r \h \* MERGEFORMAT 14315 раздела 13 REF _Ref317254587 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки продукции отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 13 REF _Ref317254136 \r \h \* MERGEFORMAT 142115 раздела 13 REF _Ref317254624 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 13 REF _Ref317254659 \r \h \* MERGEFORMAT 142415 раздела 13 REF _Ref317254668 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»;
несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта 13 REF _Ref319658823 \r \h \* MERGEFORMAT 14б)15 пункта 13 REF _Ref319671143 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.2.315;
несоответствие субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) согласно критерию отбора подпункта 13 REF _Ref319658823 \r \h \* MERGEFORMAT 14б)15 пункта 13 REF _Ref319671143 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.2.315, если требования к ним были установлены;
несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта 13 REF _Ref319659212 \r \h \* MERGEFORMAT 14в)15 пункта 13 REF _Ref319671143 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.2.315;
несоответствие характеристик предлагаемой продукции и договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта 13 REF _Ref319659237 \r \h \* MERGEFORMAT 14г)15 пункта 13 REF _Ref319671143 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.2.315;
несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт 13 REF _Ref319659280 \r \h \* MERGEFORMAT 14д)15 пункта 13 REF _Ref319671143 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.2.315). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 13 REF _Ref317254711 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.2.715.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, нежели предусмотрены пунктом 4.14.2.4, не допускается
В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
(По каждому лоту отдельно), решения Единой комиссии по размещению заказа по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания Единой комиссии по размещению заказа по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который/ые вносятся следующие сведения:
наименование и реквизиты конкурса (предмета лота);
сведения об объеме закупаемой продукции, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения договора;
из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки (в отношении лота), и цены таких заявок;
о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 13 REF _Ref317251555 \r \h \* MERGEFORMAT 144.14.1.615 (при необходимости);
решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;
о результатах голосования членов Единой комиссии по размещению заказа, принявших участие в голосовании;
информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 13 REF _Ref333419363 \r \h \* MERGEFORMAT 14Ошибка! Источник ссылки не найден.15), если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса;
информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 13 REF _Ref333419363 \r \h \* MERGEFORMAT 14Ошибка! Источник ссылки не найден.15), если по результатам рассмотрения заявок ни один из участников и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям конкурса.
(По каждому лоту отдельно), протокол/ы заседания Единой комиссии по размещению заказа по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания Единой комиссии по размещению заказа. Протокол/ы заседания Единой комиссии по размещению заказа по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 13 REF _Ref317254108 \r \h \* MERGEFORMAT 142.7.215.
Любой участник конкурса после размещения протокола заседания Единой комиссии по размещению заказа по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
Переторжка
Если в пункте 19 раздела 13 REF _Ref317254811 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единая комиссия по размещению заказа вправе принять решение о проведении процедуры переторжки (в отношении любого лота), т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены.
Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные Единой комиссией по размещению заказа, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений (в отношении каждого лота), указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки (по данным лотам), и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе. Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения всех переторжек не должен превышать 10 рабочих дней с даты размещения на официальном сайте протокола по рассмотрению заявок на отборочной стадии.
Участник конкурса, приглашенный на переторжку (по какому-либо лоту), вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений, тогда его предложение (в отношении данного лота), по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной/ыми в заявке на участие в конкурсе.
Предложения участника конкурса по увеличению цены, указанной/ых в заявке на участие в конкурсе (по любому лоту) не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки (по данному лоту) с таким предложением и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, (поданное на данный лот), остается действующим с ранее объявленной ценой.
Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.
При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.
В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.
Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:
адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
дата, время начала и окончания процедуры переторжки;
первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками.
сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения договора.
Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на такой площадке в течение 30 минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса в течение следующего рабочего дня) размещается организатором конкурса на официальном сайте.
Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 13 REF _Ref317504346 \r \h \* MERGEFORMAT 144.415 (на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317250471 \r \h \* MERGEFORMAT 14615 раздела 13 REF _Ref317252507 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»). Срок предоставления документов устанавливается Единой комиссией по размещению заказа и не может быть меньше двух рабочих дней после окончания переторжки. В случае непредставления откорректированных документов заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя, пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.
Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 19 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 13 REF _Ref317254894 \r \h \* MERGEFORMAT 144.1015, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.
Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки (по данным лотам), уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 13 REF _Ref317250471 \r \h \* MERGEFORMAT 14615 раздела 13 REF _Ref317253928 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.
(При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП) Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 13 REF _Ref317254920 \r \h \* MERGEFORMAT 144.1215 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.
(При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП) На заседании Единой комиссии по размещению заказа в срок, установленный в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки (по данным лотам), проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями (в отношении данного лота).
В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол следующие сведения:
адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
дата, время начала и окончания процедуры переторжки;
первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками конкурса;
сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения договора.
Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказа по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения открытия доступа к предложениям, поданным на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 13 REF _Ref317254108 \r \h \* MERGEFORMAT 142.7.215.
После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.
Проведение оценочной стадии
В рамках оценочной стадии (по каждому лоту отдельно), в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317254136 \r \h \* MERGEFORMAT 142115 раздела 13 REF _Ref317254962 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», Единая комиссия по размещению заказа оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями указанным в пункте 23 раздела 13 REF _Ref317254984 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» и утвержденным порядком оценки подраздел 4.15. Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 23 раздела 13 REF _Ref317255052 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса». Единая комиссия по размещению заказа присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, а если предпочтительность измеряется в баллах – исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает участник, который раньше подал заявку на участие в конкурсе (или предложение с измененными условиями заявки на участие в конкурсе, если проводилась переторжка).
Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.
(По каждому лоту отдельно), по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания Единой комиссии по размещению заказа по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который/ые вносятся следующие сведения:
наименование и реквизиты конкурса (предмета лота);
сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения договора;
из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки (в отношении лота), и цены таких заявок;
из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;
из протокола переторжки (при наличии) –результаты проведенных переторжек;
о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.
(По каждому лоту отдельно), протокол/ы заседания Единой комиссии по размещению заказа по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Единой комиссии по размещению заказа. Протокол/ы заседания Единой комиссии по размещению заказа по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 13 REF _Ref317254108 \r \h \* MERGEFORMAT 142.7.215.
Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания Единой комиссии по размещению заказа по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса
По результатам оценки заявок на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса, в случае признания конкурса состоявшимся, Единой комиссии по размещению заказа определяет победителя конкурса (по каждому лоту отдельно).Победителем конкурса (в отношении данного лота) признается участник конкурса (по данному лоту), который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе (по данному лоту) которого присвоено первое место.
По результатам конкурса (в отношении каждого лота) оформляется протокол заседания Единой комиссии по размещению заказа по подведению итогов конкурса, содержащий следующие сведения:
наименование и реквизиты конкурса;
сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора, сроке исполнения договора;
из протокола открытия доступа к поданным заявкам перечень участников конкурса, подавших заявки, и цены таких заявок;
из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии (пункт 4.14.2.7.) перечень допущенных участников конкурса и участников, которым отказали в допуске;
из протоколов проведения переторжки (если проводились) результаты проведенных переторжек (пункты 4.14.3.6. и 4.14.3.11.);
о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки;
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;
о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.
(В отношении каждого лота) протокол/ы заседания Единой комиссии по размещению заказа по подведению итогов конкурса (по лоту) оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Единой комиссии по размещению заказа, и размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 13 REF _Ref317254108 \r \h \* MERGEFORMAT 142.7.215.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
4.15.1. Единая комиссия по размещению заказа оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе только Участников конкурса.
4.15.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется Единой комиссией по размещению заказа Заказчика. При проведении оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия по размещению заказа вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), но в любом случае присвоение порядковых номеров заявкам на участие в конкурсе осуществляется Единой комиссией по размещению заказа.
Единая комиссия по размещению заказа при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с критерием «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» оценивает деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников участника конкурса.
Единая комиссия по размещению заказа вправе при оценке участника конкурса по подкритериям, (в части обеспеченности соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) материально–техническими ресурсами, трудовыми ресурсами), учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если это указано в конкурсной документации и данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок.
4.15.3. В случае, если в Извещении о проведении конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, а также приоритет работ/услуг, выполняемых/оказываемых российскими лицами, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Единая комиссия по размещению заказа должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных Участников конкурса.
4.15.4. Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).
Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки определяется по формуле:
4.15.5. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единой комиссии по размещению заказа каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения набранного количества баллов присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, набравшей максимальное количество баллов по результатам оценки. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора. Оценка и присвоение порядковых номеров осуществляется по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса, содержащего несколько лотов).
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, и такие заявки набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Заключение договора по результатам конкурса
Победитель конкурса должен включить в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации условия исполнения договора, предложенные победителем конкурса (по данному лоту) в заявке на участие в конкурсе. Победитель конкурса (по данному лоту) обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя конкурса договор не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.
Договор с победителем конкурса (в отношении каждого лота) будет заключен в срок, указанный в пункте 13 REF _Ref317254659 \r \h \* MERGEFORMAT 142415 раздела 13 REF _Ref317255152 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Победитель конкурса после заключения договора до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 13 REF _Ref358050951 \r \h \* MERGEFORMAT 143.1.615 настоящей документации, а именно:
копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:
копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя конкурса.
В случае непредставления победителем конкурса документов в соответствие с пунктом 13 REF _Ref362949616 \r \h \* MERGEFORMAT 144.16.315 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 13 REF _Ref358050951 \r \h \* MERGEFORMAT 143.1.615 настоящей документации, заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.
После расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 13 REF _Ref362949641 \r \h \* MERGEFORMAT 144.16.415 заказчик вправе заключить договор с другим участником конкурса, в случае принятия решения о заключении договора ЦЗК или ПДЗК в пределах их компетенции (подпункт в) пункта 4.16.19) занявшим следующее место (в отношении данного лота), а также провести с ним переговоры по уменьшению цены его заявки.
Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона, сроки исполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней рассмотрения жалобы сверх нормативного срока.
Если необходимая лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (предусмотренное № п/п 14 «Информационной карты») закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки и участник приложил в состав заявки документы согласно п.3.1 настоящей документации, договор с таким участником может быть заключен только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть предоставлен в течение установленного п. 14.16.2. срока подписания договора.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся (в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе (в отношении данного лота) и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса (по данному лоту), заказчик вправе принять решение о заключении договора с таким единственным участником конкурса в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания Единой комиссии по размещению заказа, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или отказаться от заключения договора с данным участником.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.
Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.10, 13 REF _Ref317179204 \r \h \* MERGEFORMAT 144.16.1915 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор
Преддоговорные переговоры проводятся:
по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;
по изменению объемов продукции не более чем на 10 % и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены конкурсной документацией;
по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.
направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор;
направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы Арбитражным комитет ТВЭЛ (Топливный дивизион) или ЦАК.
обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.
Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.
Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор.
В случае проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при заключении договора, дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.
Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки и участник приложил в составе заявки документы согласно пункту 15 раздела 5  «Информационная карта конкурса», договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть предоставлен в течение установленного для подписания договор срока.
В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе вынести вопрос о заключении договора с другим участником занявшим следующее место, на решение ЦЗК или ПДЗК в пределах их компетенции (подпункт в) пункта 4.16.19).
Победитель конкурса (по какому-либо лоту) или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.10, 4.16.17, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 REF _Ref317254659 \r \h \* MERGEFORMAT 142415 раздела 13 REF _Ref317256048 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»:
прямой письменный отказ от подписания договора;
не подписание участником проекта договора в срок указанный в пункте 13 REF _Ref317254659 \r \h \* MERGEFORMAT 142415 раздела 13 REF _Ref317256048 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»;
не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;
предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;
непредставление победителем документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных документацией о закупке и в составе заявки участника до заключения договора.
В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик выполняет одно из следующих действий:
проводит повторную процедуру закупки;
отказывается от заключения договора;
выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение ЦЗК или ПДЗК в пределах их компетенции.
В случае уклонения победителя конкурса (по какому-либо лоту) или участника (в отношении данного лота), с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.10, 4.16.17, от подписания договора, заказчик должен:
направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
Сведения об участнике конкурса, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:
если такой участник конкурса:
будучи признанным победителем конкурса (по какому-либо лоту) уклонился от заключения договора;
будучи участником (в отношении данного лота), с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.10, 4.16.17, уклонился от заключения договора;
будучи признанным победителем конкурса (по какому-либо лоту) или участником конкурса (в отношении данного лота), с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;
если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
при предоставлении участником закупки в своей заявке заведомо недостоверных сведений, существенных для принятия Единой комиссией по размещению заказа решения о допуске участника к участию в процедуре закупки и (или) оценки его заявки, после проведения правоохранительными органами расследования в установленном порядке и установления факта предоставления недостоверных сведений, приведшего к уголовному наказанию виновных лиц.
Если (в отношении лота) подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.16.2., Арбитражным комитетом ТВЭЛ (Топливный дивизион) или ЦАК, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.
Заказчик должен отказаться от заключения договора по результатам конкурса:
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;
изменения потребностей заказчика;
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.
Обеспечение исполнения договора
В случае, если указано в пункте 13 REF _Ref317256138 \r \h \* MERGEFORMAT 142515 раздела 13 REF _Ref317256158 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.10 и 13 REF _Ref317179204 \r \h \* MERGEFORMAT 144.16.1915, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (Раздел 7 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА»).
Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 13 REF _Ref317256138 \r \h \* MERGEFORMAT 142515 раздела 13 REF _Ref317256294 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (Раздел 7 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА»).
Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.10 и 13 REF _Ref317179204 \r \h \* MERGEFORMAT 144.16.1915 достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 13 REF _Ref317259002 \r \h \* MERGEFORMAT 14115 - 13 REF _Ref317259044 \r \h \* MERGEFORMAT 14415 конкурсной документации
№ п/п
Наименование п/п
Содержание


Предмет конкурса
Состав и объем (товара/ работ/услуг)
Предмет договора субподряда: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ОАО «СХК». ЗГЭС».

Характеристики работ, их описание и объем приведены в Разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей конкурсной документации.



Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), с изменениями, утвержденными протоколами от 15.02.2013 № 46, 25.09.2013 № 53, 03.12.2013 № 54, 10.04.2014 № 59, 14.05.2014 № 61, 04.06.2014 № 62, 26.06.2014 № 63, 17.10.2014 № 64.


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг




Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг





Условия оплаты

Место выполнения работ: В рамках настоящей ПД реконструкции подлежат элементы, размещенные на промышленных площадках РЗ пл.2 и ЗГЭС ОАО «СХК», расположенные в Томской области, в северной части промышленной зоны городской территории, в 10 км от жилого массива г. Северска.

Срок выполнения работ:
Начало работ: с момента заключения договора субподряда, с учетом отлагательного условия, указанного в п.35.1 договора субподряда, но не ранее получения уведомления от Генподрядчика о начале выполнения работ.
Срок выполнения работ: 21 месяц с момента получения уведомления о начале работ от Генподрядчика.

Условия выполнения работ: указаны в Разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей конкурсной документации.

В соответствии с условиями договора субподряда (Раздел 7 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА» настоящей конкурсной документации).


Количество лотов
1


Заказчик
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Место нахождения и почтовый адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, этаж 7 «Б»
Контактное лицо: Виноградова С. И.
Телефон/факс: 8 (495) 280-17-82
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении конкурса: www.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и на «ЭТП МТС Фабрикант» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].


Организатор конкурса
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Место нахождения и почтовый адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, этаж 7 «Б»
Контактное лицо: Виноградова С. И.
Телефон/факс: 8 (495) 280-17-82
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Информационное обеспечение проведения конкурса
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является: официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (www.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП МТС Фабрикант» в сети «Интернет» по адресу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].



Дата опубликования извещения о проведении конкурса
12 декабря 2014 года


Отказ от проведения конкурса
Организатор конкурса по решению заказчика вправе отказаться от его проведения в срок не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок.
При этом отказ от проведения конкурса не приводит к каким-либо последствиям для организатора.


Начальная (максимальная) цена договора (по каждому лоту)
Начальная (максимальная) цена договора субподряда (цена лота) в текущих ценах, включая НДС, составляет:
21 800 797,90 (Двадцать один миллион восемьсот тысяч семьсот девяносто семь рублей девяносто копеек), включая НДС 18%, в том числе лимиты финансирования:
на 2015 год: 13 080 478,74 (Тринадцать миллионов восемьдесят тысяч четыреста семьдесят восемь рублей семьдесят четыре копейки), включая НДС 18%;
на 2016 год: 8 720 319,16 (Восемь миллионов семьсот двадцать тысяч триста девятнадцать рублей шестнадцать копеек), включая НДС 18%.
См. обоснование начальной (максимальной) цены договора (приложено отдельным файлом).
Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора с учетом НДС 18%.
В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) – в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений  используются цены предложений участников без учета НДС. Проведение ценовых предложений участников запроса предложений к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса предложений, являющимися плательщиками НДС.


Официальный язык конкурса
русский


Валюта конкурса
российский рубль


Обеспечение заявки на участие в конкурсе (по каждому лоту):
Форма обеспечения
Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе
Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе (в случае наличия требования обеспечения заявки в форме денежных средств)
Требуется.
5% от начальной цены договора
Форма обеспечения: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или денежные средства путем перечисления на расчетный счет Заказчика.
Реквизиты для обеспечения заявок на участие:
ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
ИНН: 7726523814
КПП: 772601001
Расчетный счет: 40702810892000002220
Банк: ГПБ (ОАО)
БИК: 044525823
Корр. счет: 30101810200000000823
ОГРН: 1057747396497
ОКПО: 77998351


Требования, предъявляемые к участникам конкурса/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг
Чтобы претендовать на право заключения договора субподряда, Участник конкурса должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п. 3.1. Раздела 3 «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ» настоящей конкурсной документации, а также
услуг, в том числе:
- обладать действующим свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 12.9, 16.1, 16.2, 16.4 по Перечню видов работ), выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;
- наличие системы управления охраной труда (СУОТ);
- должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
- должен иметь положительную репутацию:
не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника конкурса в качестве ответчика, связанных с выполнением строительно-монтажных работ за 2010 - 2013 гг.
- отсутствие сведений об участнике конкурса в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
- должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора субподряда.



Источник финансирования заказа
Собственные средства


Требования, установленные заказчиком, к качеству работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам работ
Приводятся в Разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей конкурсной документации.


Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе 6 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в пунктах 3.1. и 3.3. Раздела 3 «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», в пункте 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в том числе:
- отсканированный оригинал действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 12.9, 16.1, 16.2, 16.4 по Перечню видов работ), выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;
В случае если в составе работ по предмету конкурса присутствуют лицензируемые виды деятельности, Участник процедуры закупки должен представить копию лицензии (с приложением УДЛ).
Если указанные специальные разрешения заканчивают свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, участник прикладывает в состав заявки ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с отметкой соответствующего органа о приеме такого запроса.
- любой документ, подтверждающий наличие СУОТ, из следующего списка:
( утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02.2000 №14);
( сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);
( сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
( сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;
( сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;
( сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья».

Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с пунктами 4.4. Раздела 4 «Общие требования к заявке на участие в конкурсе» настоящей конкурсной документации.
Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе.



Привлечение субподрядных организаций к исполнению договора.
Не допускается


19.
Возможность проведения процедуры переторжки


Возможна




Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):
ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
12 января 2015 года в 10 ч. 00 мин. (время московское)

Место, дата и время заседания Единой комиссии по размещению заказа:
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, этаж 7«Б», 12 января 2015 года в 10 ч. 00 мин. (время московское)


Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее 20 января 2015 года
по адресу: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, этаж 7«Б».
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее 20 января 2015 года
по адресу: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, этаж 7«Б».


Количество копий заявки
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса


Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса




Оценка заявок на участие в конкурсе:
Цена договора (значимость критерия Кц – 75)
Качество технического предложения (значимость критерия ФTi – 15)
Квалификация участника (значимость критерия Оi – 10)
Опыт участника процедуры закупки (значимость подкритерия Ко – 10)
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с методикой оценки заявок на участие в конкурсе, приведенной в разделе 9 конкурсной документации.


Срок заключения договора/ов (в отношении каждого лота):

В течение 20 (двадцати) дней, но не ранее, чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.



Обеспечение исполнения договора/ обязательств по возврату аванса (в отношении каждого лота):
Не требуется



Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
Не требуется



Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, Единой комиссии по размещению заказа
Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, Единой комиссии по размещению заказа могут быть направлены:
- в Арбитражный комитет ТВЭЛ (Топливный дивизион) по электронному адресу [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
- в Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.
Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
На сайте www.zakupki.rosatom.ru (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.


Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:
1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);
2. Адрес электронной почты: [email protected];
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом».































ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Форма 1.
Фирменный бланк участника конкурса
«___» __________ 20___ года №______
Лот __
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора субподряда на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ (указывается наименование ЭТП) на сайте _____________ (указывается адрес сайта ЭТП), конкурс № ___ (указывается номер конкурса на ЭТП), конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________________________________________________,
(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)
ИНН ________________________________________________________,
(ИНН участника конкурса)
зарегистрированное по адресу _______________________________________________________,
(юридический адрес участника конкурса)
фактический адрес _____________________________________________________,
(фактический адрес участника конкурса)
предлагает заключить договор субподряда на: _________________________________________
(предмет договора)
в соответствии с Предложением о качестве работ/услуг, Графиком выполнения работ, Предложением о цене договора и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:
№ п/п
Условия заявок на участие в конкурсе (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
Предложения участника


Цена заявки, руб. с НДС
(указать цену договора субподряда с отражением размера НДС)


Цена заявки, руб. без НДС
(указать цену договора субподряда)


Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг
(указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 13 REF _Ref317250598 \r \h \* MERGEFORMAT 14315 раздела 13 REF _Ref317249938 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса»)


Гарантийный срок, мес.
(указать гарантийный срок)


Условия оплаты
(указать порядок платежей по договору субподряда, предлагаемый участником)


Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
[участнику конкурса необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:
задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.
либо
задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).]
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем конкурса, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор субподряда в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП. Нами будут представлены обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон);
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут
Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора субподряда в виде ________________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору субподряда/ передачи заказчику в залог денежных средств) в течение ___ дней (указать срок предоставления обеспечения исполнения договора субподряда) на сумму __% от цены договора субподряда (вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора субподряда указываются в соответствии с Разделом 7 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА» и/или пунктом 13 REF _Ref317256138 \r \h \* MERGEFORMAT 1425155 раздела 13 REF _Ref317257798 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации)
Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств) в течение ___ дней (указать срок предоставления обеспечения возврата аванса) на сумму ___________. (Если обеспечение исполнения договора субподряда и/или обеспечение возврата аванса не требуется, то данные абзацы не нужны).
Нами будут представлены в течение ___ с момента заключения договора (указать срок предоставления подтверждающих документов) документы, указанные в пункте 13 REF _Ref361398143 \r \h \* MERGEFORMAT 144.16.315 документации и проекте договора (Раздел 7 конкурсной документации), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.
В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора субподряда с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор субподряда в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.
Мы, _______________________________________ согласны с условием, что
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)
сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:
если мы:
будучи признанным победителем конкурса, уклонимся от заключения договора субподряда;
будучи участником, занявшим второе место, если победитель конкурса уклонился от заключения договора субподряда, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора субподряда;
будучи единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе, либо участником конкурса, признанным единственным участником конкурса, уклонимся от заключения договора субподряда;
будучи участником, с которым заключается договор субподряда, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора субподряда, если такое требование установлено в конкурсной документации;
если договор субподряда, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора субподряда.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:
Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 13 REF _Ref317252608 \r \h \* MERGEFORMAT 141715 раздела 13 REF _Ref317257810 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса» в формате.

п/п
Наименование документа

страницы
Число
страниц


Анкета (форма 2)




Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
































___________________________________ __ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса.
Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Участник конкурса должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 13 REF _Ref317257850 \r \h \* MERGEFORMAT 144.5.115.
Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 13 REF _Ref317252608 \r \h \* MERGEFORMAT 141715 раздела 13 REF _Ref317257897 \r \h \* MERGEFORMAT 14515 «Информационная карта конкурса».
Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 13 REF _Ref317252426 \r \h \* MERGEFORMAT 144.4.315.
Форма 2.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора субподряда на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)
Лот __
Участник конкурса: ________________________________
Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

Наименование
Сведения об участнике конкурса


Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)



Организационно - правовая форма



Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)



Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица



Виды деятельности



Срок деятельности (с учетом правопреемственности)



ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО



Юридический адрес (страна, адрес)



Почтовый адрес (страна, адрес)



Фактическое местоположение



Телефоны (с указанием кода города)



Факс (с указанием кода города)



Адрес электронной почты



Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса



Размер уставного капитала



Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)



Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)



Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона



Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки



Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты



_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.
Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
Форма 3.
Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник конкурса: ________________________________________________________
наименование организации участника конкурса

№ п/п
Информация об участнике конкурса
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)


ИНН
ОГРН
Наименование краткое
Код ОКВЭД
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

ИНН
ОГРН
Наименование / ФИО
Адрес регистрации
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
Руководитель / участник / акционер / бенефициар


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


































_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
Столбец 8 заполняется согласно образцу.
Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.
В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.
В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
15. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008. Все перечисленные в столбце документы, должны быть представлены участником в составе конкурсной документации в виде копий, заверенных электронной подписью. К документам, представленным на иностранном языке, приложение апостилированного перевода на русский язык обязательно.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
№ п/п
Информация об участнике конкурса


ИНН
ОГРН
Наименование краткое
Код ОКВЭД
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

1
2
3
4
5
6
7

1
7734567890
1044567890123
ООО "Ромашка"
45.xx.xx
Иванов Иван Степанович
5003 143877









 
 
 
 
 
 
 




































































































окончание
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)


ИНН
ОГРН
Наименование / ФИО
Адрес регистрации
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
Руководитель / участник / акционер / бенефициар


8
9
10
11
12
13
14
15

1.1
7754467990
108323232323232
ЗАО "Свет 1"
Москва, ул.Лубянка, 3
 
Участник
учредительный договор от 23.01.2008

1.1.0
111222333444
 
Петрова Анна Ивановна
Москва, ул.Щепкина, 33
44 55 666777
Руководитель
устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

1.1.1
333222444555
 
Сидоров Пётр Иванович
Саратов, ул. Ленина, 45-34
55 66 777888
Участник
учредительный договор от 12.03.2004

1.1.2
6277777777
104567567567436
ООО "Черепашка"
Саратов, ул. Ленина, 45
 
Участник
учредительный договор от 12.03.2004

1.1.2.0
7495672857623
 
Мухов Амир Мазиевич
Саратов, ул. Ленина, 45
66 78 455434
Руководитель
устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

1.1.2.1
8462389547345
 
Мазаева Инна Львовна
Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
67 03 000444
Бенефициар
учредительный договор от 12.03.2004


 
 
 
 
 
 
 

1.2
7754456890
107656565656565
ООО "Свет 2"
Смоленск, ул. Титова, 34
 
Участник
учредительный договор от 23.01.2008

1.2.0
666555777444
 
Антонов Иван Игоревич
Смоленск, ул. Титова, 34
66 55 444333
Руководитель
устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

1.2.1
888777666555
 
Ивлев Дмитрий Степанович
Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
77 55 333444
Участник
учредительный договор от 23.01.2006

1.2.2
333888444555
 
Степанов Игорь Дмитриевич
Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
66 77 223344
Участник
учредительный договор от 23.01.2006


 
 
 
 
 
 
 

1.3
ASU66-54
 
Игуана лтд (Iguana LTD)
США, штат Виржиния, 533
 
Участник
учредительный договор от 23.01.2008

 
 
 
Ruan Max Amer
Кипр, Лимассол, 24-75
776AE 6654
Руководитель
 протокол (решение) о назначении директора от 23.01.2008


 
 
 
 
 
 
 

Форма 4.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ/УСЛУГ
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения Договора на выполнение работ по
_________________________________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора субподряда на выполнение вышеуказанного заказа, технические требования, мы
_________________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)
в лице _________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))
согласны выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
№№
п/п
Наименование показателя
Данные участника процедуры закупки
Примечание

1
2
3
4

1.
Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее:

Участник представляет информацию в свободной форме

1.1.
Подробное описание последовательности и порядка выполнения работ:

Участник должен предоставить информацию о реализации полного перечня работ в соответствии с исходными техническими требованиями.

1.2.
Информация о порядке применения трудовых и производственных ресурсов используемых для выполнения работ:



1.2.1.
Инженерно-технического персонала

Участник может указать – сколько специалистов, и каких специальностей будут задействовано для выполнения работ, их образование и опыт работы.
Может быть, по усмотрению Участника подтверждено копиями сертификатов специалистов либо копиями договоров с привлекаемыми организациями

1.2.3.
Производственные мощности
Есть/нет
Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ, заполняется в соответствии с формой пункта 4 «Предложения о качестве работ» Приложение № _ к заявке.
Может быть, по усмотрению Участника, подтверждено формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договором аренды, проката, лизинга

1.3.
Описание системы контроля качества

Может быть подтверждено положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом на систему качества, договором с лабораторией и т.д.

1.4.
Безопасность выполняемых работ




2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ/оказания услуг, в т.ч. на стоимость сопутствующих работ.
3. Перечень договоров, аналогичных по характеру и объему предмету конкурса, выполненных Участником процедуры закупки в качестве исполнителя в течение последних 3 лет составляется по нижеприведенной форме. Приводятся также данные о текущих или намечаемых в соответствии с договорными обязательствами работах с указанием ожидаемых сроков завершения:
Наименование договоров
Наименование заказчика
Сроки начала и завершения работ
Стоимость договора
(тыс. руб.)

1)

2)

(и т. д.)





В качестве документов, подтверждающих участие в реализации вышеуказанных Договоров, могут быть приложены ксерокопии актов сдачи-приемки работ и/или ксерокопии отзывов заказчиков о качестве выполняемых работ, подписанные руководителями заказчиков.

4. Основные виды оборудования, которые Участник процедуры закупки предполагает использовать для выполнения работ, являющихся предметом конкурса:
Вид приборов, оборудования, специального программного обеспечения
Описание, модель и возраст (лет)
Состояние (новое, хорошее, плохое)
Количество имеющихся в наличии единиц
Собственное;
арендовано
(у кого);
будет приобретено
(у кого)

1)

2)

(и т. д.)






Информация по данному пункту представляется, если Участник конкурса использует при выполнении работ специальное оборудование, стенды, установки, приборы и т.д.
По данному пункту Участник процедуры закупки может представить по его желанию дополнительные сведения, характеризующие его производственный и технический потенциал.

5. Дополнительно Участником процедуры закупки представляются сведения о наградах
Сведения о наградах (дипломы, грамоты, премии, благодарности, и др.), Отзывы заказчиков

Наименование документа, рег. номер, дата выдачи

Организация, выдавшая документ

1
2


_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.

Примечание: участник процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую качество работ/ услуг.
Форма 5.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора субподряда на ______________________

Лот __
Участник конкурса: ________________________________


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



Наименование работ
2012 год

п/п

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

 
 
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Примечание:
1. Наименования работ прописываются в укрупненном виде (например: общестроительные, вентиляция, электромонтажные работы и т.д.);
2. Если работы ведутся 2-3 месяца, график составляется только на этот срок.


_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.
















Форма 6.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора субподряда на ______________________

Лот __
Участник конкурса: ________________________________

Предложение о цене договора


п/п
Наименование работ и затрат
Итого стоимость
(руб.)

1
2
3


























Всего



НДС – 18 %



Всего с НДС






_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная сводная таблица.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
Участник конкурса указывает дату, на которую он рассчитывал предложение о цене договора.
Принцип составления предложения о цене договора аналогичен составлению сводного сметного расчета.
Форма 7.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора субподряда на __________________
Лот __
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)

Участник конкурса: ________________________________
№ п/п
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
Сумма договора, рублей
Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

1.
Договор 1






Общестроительные работы






Работы по .













Проектные работы






Поставка продукции



2.
Договор 2


















Договор








.



ИТОГО за полный год

Х

1.






2.













ИТОГО за полный год

Х

1.






2.













ИТОГО

Х


_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
В этой форме участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом конкурса.
Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
(в случае выставления требований или критериев оценки о наличии опыта завершенных договоров, данный пункт исключается) Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.
Участникам конкурса рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами. Форма 8
Приложение к заявке на участие в конкурсе от «___» _________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора субподряда на _______________________
Лот __
СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма ___)

Участник конкурса: ________________________________
Год
Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска
№ судебного дела
Оспариваемая сумма
(текущая стоимость, рублей)
Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
участника конкурса























_________________________________ _____ _____________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
Участник конкурса должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
Если судебное решение было не в пользу участника конкурса, выступавшего в качестве ответчика по обязательствам, связанным с изготовлением, поставкой, эксплуатацией продукции/ выполнением работ/ оказанием услуг, то такому участнику конкурса необходимо в столбце 6 данной формы указать сумму таких судебных решений. При этом, под суммой судебных решений понимается совокупность взысканных с участника конкурса денежных средств в соответствии с решением суда, в том числе задолженностей, неустоек, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате госпошлин.
Если участник конкурса не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Форма 9.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора субподряда на _______________________________________
Лот __
СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма __)

Участник конкурса: ________________________________

№ п/п

Наименование МТР
Местонахождение
Марка
Основные технические характеристики
Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР)
Собственник (арендатор)
Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)

Глава 1. Подготовительные работы


Экскаватор (пример для оформления)
Производственная база, г. Москва
Hitachi ZX-200-3
На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3
Собственное
Подрядчик (субподрядчик)
Инв. № 12345,
гос. № 7013 АУ77
Подготовитель-ные земляные работы











Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

1.



















Глава .












_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником конкурса.
Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (собственное или арендованное).

Форма 10.
Приложение к заявке на участие в конкурсе от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора субподряда на _______________________________________
Лот __
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма ___)

Участник конкурса: ________________________________

№ п/п
ФИО
Должность
Состоит в штате Участника / привлекаемый (сторонний) специалист
Планируемая роль при исполнении договора
(при необходимости)
Сертификат ____________
(наименование, номер, дата выдачи)
(при необходимости)
Дипломы, подтверждающие наличие у специалиста ________ квалификации: ______________, (наименование, номер, дата выдачи, срок действия) (при наличии указанных дипломов)
Сведения об опыте специалистов по оказанию _________ услуг в области _________________________
(указываются наименования организаций, к обслуживанию которых данный специалист привлекался, а также виды оказываемых услуг, сроки оказания услуг) (при наличии такого опыта)

1.








2.








3.








4.



























_________________________________ _____ _____________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.
3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
4. В таблице данной справки перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены участником конкурса в ходе выполнения Договора, включая персональные квалификационные данные руководителя и специалистов. Участнику конкурса рекомендуется к данной таблице приложить копии свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг.

7. ПРОЕКТ ДОГОВОРA СУБПОДРЯДА

Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет открытого конкурса: право заключения договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ОАО «СХК». ЗГЭС» (далее - «Работы»).

2. Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам: Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией объекта строительства. Монтаж и пусконаладочные работы оборудования выполнять в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации, а также конструкторской документацией заводов-изготовителей монтируемого оборудования.
При строительстве необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами и нормативными документами, которые относятся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по следующим направлениям: технологический, строительный, энергетический надзор, промышленная безопасность и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии; требованиями строительных норм и правил (СНИП или СП), сводов правил по проектированию (СП), ведомственных строительных норм(ВСН), отраслевых руководящих документов (РД), отраслевых стандартов (ОСТ), государственных стандартов (ГОСТ), технических регламентов (пожарная безопасность, безопасность машин и механизмов и т.д.), Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации (ПТЭ); нормативными правовыми актами по охране труда, пожарной и экологической безопасности, действующими в РФ.
Субподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации в соответствии с проектно-сметной документации, оформленной в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика.
Субподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Генподрядчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
Субподрядчик предоставляет Генподрядчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Субподрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
Взять на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих и противопожарной безопасности. Обеспечить в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений. Неукоснительно выполнять требования пункта 42 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, о запрете использования самодельных нагревательных приборов. Обеспечивать контроль за применением электрических нагревательных приборов для обогрева помещений и особенно временных строительных бытовок. Регулярно очищать территорию строительных площадок от высохшей травы и сгораемого мусора. Обеспечить укомплектованность до нормативной потребности и готовность первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения.
Осуществлять соблюдение безопасности труда в строительстве согласно требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также выполнение «Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)», «Положение по организации и производству работ с высоким уровнем риска» (П-ОТ-07-011-2006). При производстве пожароопасных работ руководствоваться «Положением об организации пожароопасных работ подразделениях комбината» (П-ПБ-О-17-001-2010) в течение всего Срока действия Договора, РБ П67.2-022-2011 Положение «Обеспечение радиационной безопасности сторонних организаций. Основные положения», а также оформляется типовое соглашение по ОТ.
При организации работ на площадке руководствоваться «положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» (П-ОТ-07-010-2012), а также оформляет типовое соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ по Договору. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнить требования стандарта СРО в области охраны труда и промышленной безопасности. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски согласно требованию п.5.13 СНиП 12-03-2001.

3. Объем выполняемых работ: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ОАО «СХК». ЗГЭС», в соответствии с Приложениями к настоящему Техническому заданию (оформлены отдельными документами и размещены на официальном сайте отдельными файлами).

С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в ОП: 699039 г. Северск, пр-т Коммунистический, д. 94, оф. 36 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Контактное лицо Ильичев А.М. тел. 8(3823)52-52-07.

4. Срок выполнения работ:
Начало работ: с момента заключения договора субподряда, с учетом отлагательного условия, указанного в п.35.1 договора субподряда, но не ранее получения уведомления от Генподрядчика о начале выполнения работ.
Срок выполнения работ: 21 месяц с момента получения уведомления о начале работ от Генподрядчика.

5. Срок гарантии качества: 24 месяца от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14).
Исполнитель гарантирует качественное выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ОАО «СХК» ТЭЦ. Техническое перевооружение существующих систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и автоматического пожаротушения (АПТ) зданий и сооружений».
Исполнитель гарантирует качественное выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ОАО «СХК». ЗГЭС».
Исполнитель обязуется в случае выявления в гарантийный срок несоответствия переданных заказчику результатов оказанных услуг по договору требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счёт выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

6. Порядок приемки работ: в соответствии с Проектом договора субподряда.

7. Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием.









МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

9.1. РЕЙТИНГ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).
Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки определяется по формуле:

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется путем присуждения оценочных единиц отдельно по каждому критерию по формуле:
ОЗ = БЦК+ БО + ФТ,
где:
ОЗ – оценка заявки в оценочных единицах;
БЦК – оценка заявки в оценочных единицах по ценовым критериям;
БО – оценка заявки по подкритерию «Опыт и репутация участника процедуры закупки»
ФТ – оценка заявки по критерию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара или качественные характеристики продукции» и «качество технического предложения».

9.2. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»
Расчет оценочных единиц по ценовым критериям (БЦК) производится по следующей формуле:
БЦК
=
Кц х
Цмин




Цоц


где:
Кц – значимость ценового критерия в соответствии с табличным значением, указанным в Информационной карте конкурсной документации.
Цмин – минимальное численное значение из всех заявок на участие в конкурсе в натуральных единицах измерения;
Цоц – численное значение оцениваемой заявки на участие в конкурсе в натуральных единицах измерения.







9.3. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»:


Опыт
Баллы

Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равнаOmin
0

БОi
=
Оi
* Ко




Omax



Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Omax
К



где:
Ко - значимость ценового критерия в соответствии с табличным значением, указанным в Информационной карте документации.
Оi- сумма цен договоров сопоставимого характера и объема i-го участника за последние 3 года, руб. с НДС;
Omin - начальная (максимальная) цена договора, руб. с НДС;
Omax – максимальный опыт (стоимость завершенных за 2012, 2013, 2014 годы поставок, работ, услуг в рамках договоров сопоставимого характера и объема) из представленного опыта всех допущенных участников, но не более предельного значения (в случае если Omax более чем предельное значение, то Omax принимается равным такому предельному значению).
Предельное значение опыта участника: сумма, равная НМЦД х 2.

9.4. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА) ТОВАРА ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ» И «КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Критерий ФТi (Тi) оценивается членами Единой комиссии по размещению заказа, привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик предлагаемых товаров (качества технического предложения (при проведении процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг) над соответствующими характеристиками, указанными в документации процедуры закупки (например, мощность двигателя, производительность и т.п.) или организации выполнения работ, оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества).
Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки на участие в процедуре закупки вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по размещению заказа, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена Единой комиссии по размещению заказа является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.

 Натуральными единицами измерения цены могут быть рубли, тысячи или миллионы рублей.









13 PAGE \* MERGEFORMAT 143215






 .4МОа
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·  14 "$&(*,.024т

Приложенные файлы

  • doc 10975274
    Размер файла: 809 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий