Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6». ОАО «ТГК-6». 603950, г. Нижний Новгород, ул. Горького, 117, ГСП-62 Тел./факс +7(831) 257-71-11, +7(831) 257-71-47, +7(831)

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»

ОАО «ТГК-6»

603950, г. Нижний Новгород, ул. Горького, 117, ГСП-62
Тел./факс +7(831) 257-71-11, +7(831) 257-71-47, +7(831) 296-08-29
Факс +7(831) 257-71-27
E-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
№ 16-15/1351 от 16.04.2008 г. Потенциальным Поставщикам

Уважаемые господа!

Заказчик, Открытое акционерное общество «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 6», 603950 г. Нижний Новгород, ГСП-62, ул. Горького, д. 117, в целях удовлетворения нужд Владимирского филиала ОАО «ТГК-6», 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108, проводит процедуру открытого запроса цен, в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) подавать свои предложения на поставку оборудования и имущества для нужд ГО и ЧС.
Срок поставки: Май 2008 г., в объемах согласно таблице № 1.
Таблица № 1


п/п

Наименование продукции
Технические требования

Ед
Изм

Кол-во
Срок
поставки
(помесячно)

1
Фильтр – поглотитель типа ФП-100К
ВД 250.503.000 ТУ
шт
4
Май 2008г.

2
Монтажные детали к фильтру – поглотителю типа ФП-100К
ВД 250.503.000 ТУ
комплект
4
Май 2008г.

3
Регенеративные патроны типа РП-100
Г-10-1074-79 ТУ
шт
10
Май 2008г.

4
Монтажные детали к регенеративному патрону РП-100
Г-10-1074-79 ТУ
комплект
10
Май 2008г.

5
Дополнительный патрон к противогазу ДПГ-3
ВР 05377000 ТУ
шт
200
Май 2008г.

6
Медицинская аптечка типа АИ-2
ГОСТ 23267-78
шт
200
Май 2008г.

7
Уничтожитель бумаг
Din 32757 4 ур. Секретности
шт
1
Май 2008г.

8
Печати и штампы
ТУ 5161-001-27216260-2003
комплект
1
Май 2008г.

9
Сейф
ГОСТ Р50862-96
шт
2
Май 2008г.

10
Кейс (чемодан)
ГОСТ 28631-2005
шт
6
Май 2008г.

11
Картотечный шкаф
ГОСТ 16371-93
шт
2
Май 2008г.

12
Многоячеечный шкаф
ГОСТ 16371-93
шт
2
Май 2008г.

13
Ящик для ключей
ГОСТ 16371-93
шт
1
Май 2008г.

Адрес поставки: Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108.
Условия оплаты – отсрочка платежа 20 (двадцать) банковских дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя при условии предоставления счетов-фактур и сертификатов (паспортов) качества.
Функциональные и технические требования к продукции:
продукция должна быть новой и ранее не использованной;
продукция должна соответствовать ГОСТ.
Подтверждение соответствия продукции:
сертификат соответствия;
санитарно – эпидемиологическое заключение;
технический паспорт;
наличие сертификата Госстандарта России (Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии).
Требования к доставке и упаковке: доставка крытым автомобильным транспортом на склад Покупателя по адресу: Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108, за счет средств Поставщика. Продукция должна быть упакована и промаркирована. Разовая поставка.
Гарантийный срок: согласно техническому паспорту на продукцию.
Предложение должно быть оформлено в соответствии с типовыми формами (Приложения №1, №2, № 3, № 4 и № 5 к настоящему запросу цен), и быть действительным в течение 90 календарных дней.
Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности или надлежащим образом уполномоченным и лицом на основании доверенности (далее – уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. Предложение должно быть скреплено печатью Поставщика.
Цена предложения должна включать затраты на транспортировку, погрузку, разгрузку, таможенные пошлины, страховые расходы, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Затраты на тару и упаковку, затраты на доставку, другие затраты обязательно должны быть выделены в отдельные позиции и приведены в ценовой матрице (приложение 1 к ценовой заявке). Отсутствие информации по приведенной цене будет являться основанием для отклонения ценовой заявки.
Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема из вышеуказанного перечня продукции.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
Предложение должно быть направлено до 14-00 22.04.2008г. (время московское) по факсу (831) 296-08-10, или по адресу: 603950, г. Н. Новгород, ул. Горького, 117, ком. №1210. Предложения, полученные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиком.
Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, а также соответствие условий оплаты и графика поставки продукции. Согласно распоряжению ОАО «РАО ЕЭС России» «О подготовке годовых производственных программ и годовых программ комплексных закупок»: приоритетным является выбор победителей из числа компаний производителей, либо официальных дилеров производителей продукции.
К ценовой заявке Вам необходимо приложить:
Ценовую матрицу;
Анкету участника;
Копию сертификата соответствия продукции;
Копию санитарно – эпидемиологического заключения;
Копию технического паспорта;
Копию сертификата Госстандарта России (Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии);
Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица / или копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.;
Копию информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО (Единый гос. реестр предприятий и организаций) с указанием ОКПО, ОКВЭД или ОКОНХ.;
Копию аккредитации предприятия (производства и т.п.) по системе сертификации “ЭнСЕРТИКО” (при наличии);
Справка о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров.

В случае признания Вашей ценовой заявки победившей, до процесса заключения договора Вам необходимо будет представить следующие документы:
- Бухгалтерские справки (формы №1 и №2);
- Копия выписки из Устава организации участника; в которой должны быть отражены следующие вопросы: Общая часть; Правовая часть; Компетенция органов управления;
- Копия Учредительного Договора (при наличии);


Ответственное лицо за контакты:
Филиппов Денис Викторович – тел. (831) 25-77-111 доб.24-57, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Приложение: 1. Форма ценовой заявки;
2. Форма ценовой матрицы;
3. Анкета участника;
4. Cправка о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров;
5. Проект договора.




С уважением,
Начальник Управления закупок Ф.Н.Пикин

Форма №1
/на бланке предприятия/
Начальнику УЗ
ОАО “Территориальная генерирующая компания № 6”
Пикину Ф.Н.
факс. (8312) 960-810


ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА
(ценовое предложение)
№ ________________
Дата:_____________

Изучив Ваш запрос цен № [указывается номер запроса цен] от [указывается дата запроса цен], предлагаем осуществить поставку продукции в соответствие с Вашими условиями, что отражает приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью данной котировочной заявки, на общую сумму ____________________________________________________________руб. с НДС в т.ч.

Заявленные нами цены являются неизменными до окончания срока поставки в соответствии с графиком поставки продукции.
Мы обязуемся в случае нашей победы поставить продукцию в соответствие с заявленным графиком поставки и условиями оплаты.
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также стоимость упаковки, затраты на транспортировку, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
До подготовки и оформления договора настоящая ценовая заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении победы будут выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком в наш адрес запроса котировки цен и представление нами котировочной заявки не накладывает на заказчика и нас никаких дополнительных обязательств, включая обязательство заказчика по принятию нашего предложения.
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до __________.

Юридический адрес и реквизиты_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения: 1) Ценовая матрица.
2) Анкета участника.
3) Cправка о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров.
4) Проект договора.
5) Другие документы согласно п.17 ОЗЦ.



_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)


_______________________________
(печать Поставщика)


Форма № 2
Приложение № 1 Приложение № 2 к запросу цен
К ценовой заявке № ______ от ___________ 2008 г.

ЦЕНОВАЯ МАТРИЦА
на поставку оборудования и имущества для нужд ГО и ЧС
для нужд Владимирского филиала ОАО «ТГК-6»
Наименование и адрес участника: _______________________________________________


п/п

Наименование продукции
Технические требования

Ед
Изм

Кол-во
Цена единицы, руб. с НДС
Общая цена, руб. с НДС
Срок
поставки
(помесячно)

1
Фильтр – поглотитель типа ФП-100К
ВД 250.503.000 ТУ
шт
4


Май 2008г.

2
Монтажные детали к фильтру – поглотителю типа ФП-100К
ВД 250.503.000 ТУ
комплект
4


Май 2008г.

3
Регенеративные патроны типа РП-100
Г-10-1074-79 ТУ
шт
10


Май 2008г.

4
Монтажные детали к регенеративному патрону РП-100
Г-10-1074-79 ТУ
комплект
10


Май 2008г.

5
Дополнительный патрон к противогазу ДПГ-3
ВР 05377000 ТУ
шт
200


Май 2008г.

6
Медицинская аптечка типа АИ-2
ГОСТ 23267-78
шт
200


Май 2008г.

7
Уничтожитель бумаг
Din 32757 4 ур. Секретности
шт
1


Май 2008г.

8
Печати и штампы
ТУ 5161-001-27216260-2003
комплект
1


Май 2008г.

9
Сейф
ГОСТ Р50862-96
шт
2


Май 2008г.

10
Кейс (чемодан)
ГОСТ 28631-2005
шт
6


Май 2008г.

11
Картотечный шкаф
ГОСТ 16371-93
шт
2


Май 2008г.

12
Многоячеечный шкаф
ГОСТ 16371-93
шт
2


Май 2008г.

13
Ящик для ключей
ГОСТ 16371-93
шт
1


Май 2008г.

14
Итого




15
Затраты на тару и упаковку в руб., с НДС**




16
Затраты на доставку в т.ч. на погрузку и разгрузку, в руб., с НДС**




17
Другие затраты, в руб. с НДС**




18
Общая стоимость поставки, (договорная цена) в руб. с НДС





Условия оплаты: _______________________________________________________________


Сроки поставки:_____________________________________________________________


Гарантия качества на поставляемую продукцию, лет. __________________________

Завод изготовитель: ______________________________________________________




** Затраты на тару и упаковку, затраты на доставку, другие затраты обязательно должны быть выделены в отдельные позиции и приведены в ценовой матрице. Отсутствие информации по приведенной цене будет являться основанием для отклонения ценовой заявки.


_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)


_______________________________
(печать Поставщика)








































Приложение № 2 Приложение № 3 к запросу цен
К ценовой заявке № ______ от ___________ 2008 г.

Анкета участника
Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Организационно - правовая форма и фирменное наименование Участника
 
 

Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
 
 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
 
 

Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника , имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника , с указанием должности и контактного телефона
 
 

Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
 
 

Документ, на основании которого действует лицо, подписавшее оферту по данному конкурсу
 
 

ИНН
 
 

Юр или Физ Лицо
 
Юр/ Физ

КПП
 
 

Документ удостоверяющий личность
 
Только для физ лиц

Наименование полное
 
 

Резидент
 
Да/ нет

КодПоОКПО
 
 

ОКВЭД
 
 

Комментарий
 
 

Вид организации
 
-Организации, финансируемые из федерального бюджета; -Организации, финансируемые из бюджета субъектов; -Организации, финансируемые из местных бюджетов -Коммерческие организации

Вид деятельности
 
Миноборон;- МВД; Минсвязи; Мин. здравоохранения; Мин. образования; Мин. культуры; Здравоохранение и культура; ЖКХ; Образование; Промышленность; Транспорт; Строительство; Торговля; Сельское хозяйство; Прочие

Информация о расчетных счетах





Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Наименование банка
 
 

БИК Банка
 
 

Банк для расчетов
 
Указывается банк, в случае непрямых расчетов

Валюта денежных средств
 
 

Вид счета
 
Расчетный, депозитный, ссудный, иной

Всегда указывать КПП
 
Да/ нет (необходимо для печатных форм платежных документов)

Дата закрытия
 
Дата закрытия счета

Дата открытия
 
Дата открытия счета

Код ДПН
 
 

Месяц прописью
 
Да/ нет (необходимо для печатных форм платежных документов)

Номер и дата разрешения
 
Заполняется, если валюта счета иностранная

Номер счета
 
Номер счета

Корр.счет



Сумма без копеек
 
Да/ нет (необходимо для печатных форм платежных документов)

Текст корреспондента
 
 

Текст назначения
 
 



Контактная информация

Адрес фактический



Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Регион
 
 

Район
 
 

Город
 
 

Населенный пункт
 
 

Улица
 
 

Дом
 
 

Корпус
 
 

Квартира
 
 

Индекс
 
 





Адрес юридический



Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Регион
 
 

Район
 
 

Город
 
 

Населенный пункт
 
 

Улица
 
 

Дом
 
 

Корпус
 
 

Квартира
 
 

Индекс
 
 





Адрес почтовый



Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Регион
 
 

Район
 
 

Город
 
 

Населенный пункт
 
 

Улица
 
 

Дом
 
 

Корпус
 
 

Квартира
 
 

Индекс
 
 





Телефоны



Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Телефон
 
 

Факс
 
 

Адрес электронной почты
 
 





Филиалы (почтовый адрес)


Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Наименование
 
 

Регион
 
 

Район
 
 

Город
 
 

Населенный пункт
 
 

Улица
 
 

Дом
 
 

Корпус
 
 

Квартира
 
 

Индекс
 
 

Информация о договоре

данные для договора купли-продажи (комитент, коммисионер, поставщик, покупатель)

Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Организация
 
 

Процент комиссионного вознаграждения
 
 

Наименование договора
 
 

Вид взаиморасчетов
 
Указывается, за что возникла задолженность

Вид договора
 
С покупателем, с поставщиком, с комиссионером, с комитентом

Способ расчета комиссионного вознаграждения
 
°Не рассчитывается, процент от суммы продажи, процент от разности сумм продажи и поступления

Статья бюджета
 
указать код статьи

Контролируемый государством
 
Да/ нет

Расчеты в условных единицах
 
Да/ нет

Комментарий
 
 

Посреднический договор
 
Да/ нет

Учет агентского НДС
 
Да/ нет

Дата исполнения обязательств
 
 

Дата Договора
 
 

Реализация На Экспорт
 
Да/ нет (да - только для договоров с видом "С покупателем")

Валюта взаиморасчетов
 
 

Вид агентского договора
 
Аренда, нерезидент

Ведение взаиморасчетов
 
По договору в целом, по расчетным документам

данные для договора кредита/ займа


Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Организация
 
 

Наименование договора
 
 

Вид взаиморасчетов
 
Указывается, за что возникла задолженность

Вид договора
 
Прочее

Статья бюджета
 
 

Договор займа
Да
 

Комментарий
 
 

Дата исполнения обязательств
 
дата окончания действия договора

Дата договора
 
 

Валюта взаиморасчетов
 
 

Ведение взаиморасчетов
 
По договору в целом

Дата получения выдачи займа
 
 

Срок займа
 
в месяцах

Периодичность выплат
 
 

Сумма ежемесячных выплат
 
 

Цель займа
 
 

Процент по договору
 
 

Дата погашения займа
 
 

данные для прочих договоров (например: покупка акций, вклады в уставный капитал других организаций и др)

Наименование реквизита
Значение
Комментарий

Организация
 
 

Наименование договора
 
 

Вид взаиморасчетов
 
Указывается, за что возникла задолженность

Вид договора
 
Прочее

Статья бюджета
 
 

Комментарий
 
 

Дата исполнения обязательств
 
 

Дата договора
 
 

Валюта взаиморасчетов
 
 

Ведение взаиморасчетов
 
По договору в целом

_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)


_______________________________
(печать Поставщика)



Инструкции по заполнению
Участник Открытого запроса цен приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.
Участник Открытого запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник Открытого запроса цен должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям, нельзя удалить, изменять, добавлять позиции. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
Копия анкеты должна быть представлена по электронной почте на адрес [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
В графе «Информация о расчетных счетах» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
Графа «Информация о договорах» заполняется Организатором Открытого запроса цен
Приложение № 4 к запросу цен

Приложение 3 к ценовой заявке от «____»_____________ г. №__________


Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника запроса цен: _________________________________

п/п
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров процент выполнения)
Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)
Сумма договора, рублей
Сведения о рекламациях по перечисленным договорам





























ИТОГО за полный 2005г.

Х

1.






2.






3.













ИТОГО за полный 2006г.

Х

1.






2.






3.













ИТОГО за полный 2007г.

Х



(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы








Приложение № 4 Приложение № 5 к запросу цен
К ценовой заявке № ______ от ___________ 2008г.

Договор поставки
г.______________ « ___» _____________2008г.
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6, в лице ______________________________________________________________(указать должность, ФИО руководителя), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
__________________________«_____________________________________________», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по результатам проведенного ОАО «ТГК-6» ______________________________________(Протокол №__ от «___» ______________ 200_ г.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать товар в ассортименте, в количестве и по качеству, определенным условиями настоящим Договора (далее – Товар) Покупателю (Грузополучателю), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Номенклатура, количество и цена поставляемого Товара определяются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет ________(____________________________________________________)рублей ___ копеек, кроме того НДС - __ % -______(________ рублей __ копеек). ИТОГО: _____________ (_________________ рублей _________ копеек).
1.4. Цена поставляемого по настоящему Договору Товара является фиксированной и изменению не подлежит. Затраты на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку включены в стоимость Товара и дополнительно Покупателем не оплачиваются.
1.5. Товары, указанные в п.1.1. настоящего Договора поставляются для нужд _________________ филиала ОАО «ТГК-6» (указать соответствующее наименование филиала).

2. Качество и порядок приема – передачи товара
2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ __________________ или ТУ __________________.
2.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком устанавливается гарантийный срок в течение не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору. В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара за свой счет.
2.3. Приёмка Товара производится уполномоченным представителем Покупателя : по количеству – на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству – на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).
2.4. Осмотр и приемка Покупателем Товара по количеству и по качеству выполняется им в день приемки товара. В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем,а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, ответственное лицо Покупателя или специально созданная приемочная комиссия составляют Акт в произвольной форме о недостаче Товара, а также о недостатках, выявленных при приемке Товара или в течение гарантийного срока с указанием степени сложности недостатков и необходимых сроков их устранения. Вызов представителя Поставщика для составления Акта о недостаче/несоответствии качества Товара обязателен и осуществляется посредством направления телеграммы. В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания данного Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Покупателем (направления телеграммы), данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в односторонне подписанном Акте, считается установленным надлежащим образом.
3. Условия поставки
3.1. Поставка Товаров осуществляется ________________ (автомобильным или ж/д) транспортом силами Поставщика путем отгрузки на склад Грузополучателя в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1) (или конкретно указать дату поставки). Количество поставляемого Товара и сроки поставки могут изменяться (уточняться) в течение срока действия настоящего Договора по письменному соглашению сторон.
3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент приемки Товара на складе Покупателя (Грузополучателя) на основании подписанной уполномоченным представителем Покупателя накладной на передачу Товара. Одновременно с Товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию: товарно–транспортную накладную, которая должна содержать ссылку на номер и дату настоящего договора; счет – фактуру и документ, подтверждающий качество поставляемого Товара.
3.3. Ответственность за сохранность Товара и риск случайной гибели несет Поставщик до момента приемки Товара Покупателем (Грузополучателем) в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.
3.4. При необходимости упаковка Товара должна обеспечить сохранность Товара при транспортировке и хранении и соответствовать ГОСТ, ТУ.

Порядок оплаты
4.1. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем в сроки, определённые в Спецификации (Приложение №1) с отсрочкой платежа 20 (двадцать) банковских дней с даты фактического получения Товара при условии предоставления счетов-фактур.
4.2. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3. По письменному согласованию Сторон возможны другие формы расчетов, не противоречащие законодательству РФ.
Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За просрочку поставки Товара и за недопоставку Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору. Оплата неустойки производится Поставщиком добровольно или на основании вступившего в законную силу решения суда.
5.3. В случае задержки платежа за поставленный и принятый Покупателем Товар по вине Покупателя сверх сроков, установленных в настоящем Договоре, Покупатель выплачивает Поставщику проценты в размере установленном ст. 395 ГК РФ. Оплата неустойки производится Поставщиком добровольно или на основании вступившего в законную силу решения суда.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, который не может быть заменен Поставщиком, он возмещает стоимость некачественного Товара в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя и уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости некачественного Товара. Оплата штрафа выполняется Поставщиком добровольно или на основании вступившего в законную силу решения суда.
5.5. При нарушении Поставщиком срока устранения недостатков и (или) срока замены некачественного Товара, установленного Покупателем в Акте, оформленном в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,05% от стоимости Договора за каждый день просрочки с даты, установленной Покупателем для устранения недостатков и (или) замены Товара. Оплата неустойки производится Поставщиком добровольно либо на основании вступившего в законную силу решения суда.

Срок действия настоящего Договора и порядок расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до их полного исполнения.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон.
6.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без судебного разбирательства путем направления письменного уведомления Поставщику в случае просрочки поставки Товара (партии Товара) более чем на 20 дней.


Разрешение споров.
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 20 дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в арбитражный суд Нижегородской области.
7.2. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством РФ.
Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Уступка права требования по настоящему Договору без письменного согласования Покупателя не допускается.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: Приложение №1 – Спецификация.

9. Реквизиты сторон


«ПОСТАВЩИК»:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________








____________________/___________________/ М.П.



«ПОКУПАТЕЛЬ»:

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №6»
Юридический адрес: 603950, г.Н.Новгород,
ул.Горького, 117, . ИНН 5257072937 КПП 997450001
Грузополучатель: _________________(наименование филиала)
почтовый адрес:____________________ ________________________________
ИНН 5257072937 КПП ___________ (филиала)
р/счет _________________________ (филиала)
в Волго – Вятском банке Сбербанка РФ г.Н.Новгород,
к/счет 30101810900000000603
БИК 042202603
Отгрузочные реквизиты Грузополучателя:

________________________/_______________/
М.П.




Приложение №1 к договору поставки
от «__»___________ 200__г. №____




СПЕЦИФИКАЦИЯ



№п/п
Наименование Товара
Ед.изм.
Кол-во
Грузополучатель
Срок поставки
(месяц,год)
Цена за ед. Товара
(в руб. с НДС)
Сумма оплаты за поставленный Товар
(в руб. с НДС)
Срок оплаты (месяц, год)





















Всего по Товару №1:























Всего по Товару №2:























ИТОГО с НДС 18%:





К оплате по договору за месяц:
























«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

_________________/ __________ / _________________ /_____________/
М.П. М.П.








13PAGE 15


13PAGE 141615






13PAGE 15


13PAGE 141915








 ‰° "NRV‰ Заголовок 1Заголовок 2,Заголовок 2 Знак Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 9780968
    Размер файла: 477 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий