6. Инструмент для зачистки коаксиального кабеля Стриппер ProsKit 6PK-322 или аналог. шт. 1.


Филиал Акционерного Общества
«Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№632/ОКЭ-МакрорегионСевер/16/РЯРС
г. Ярославль
2016 г.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по осуществлению закупок Филиала АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север»
__________________ Е.Н. Медков
«29» июля 2016 г.
I. Условия проведения конкурса
Общие условия проведения конкурса
Сведения о заказчике
1.1.1. Заказчик: Филиал АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север».
Место нахождения заказчика: 150014 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9.
Почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9. Тел.: (4852) 72-59-04, Тел./факс: (4852) 72-59-05, Email: [email protected]
Организатор: ОАО «РЖД» в лице Ярославского регионального отделения Центра организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».
1.1.2. Контактные данные:
Контактные лица: ведущий специалист Хомутов Игорь Владимирович, ведущий специалист Крупин Денис Евгеньевич.
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер телефона: (4852) 52-00-40, (4852) 52-05-93.
Номер факса: 52-00-50.
Способ проведения конкурса
Открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №632/ОКЭ-МакрорегионСевер/16/РЯРС (далее – конкурс).
Предмет конкурса
Выполнение комплекса работ по подключению абонентов в целях оказания услуг связи для нужд Филиала АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Север".
Участники
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Участник конкурса (лица, выступающие на стороне участника конкурса) в соответствии с пунктом 6.1.1 конкурсной документации в составе конкурсной заявки также должен представить декларацию о соответствии участника конкурса (лиц, выступающих на стороне участника конкурса) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме приложения №4 к конкурсной документации.
При закупке работ по перечню, определенному Правительством Российской Федерации, участники, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также участники, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, не допускаются к участию в процедуре закупки.
Антидемпинговые меры
Антидемпинговые меры не предусмотрены.
Обеспечение заявок
Обеспечение заявок не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытие заявок
Заявки в электронной форме (части заявок в электронной форме) подаются в порядке, указанном в пунктах 8.3.5-8.3.13 конкурсной документации, в автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП) (на странице данного конкурса на сайте www.etzp.rzd.ru). При подаче заявки (части заявки) в электронной форме общий объём электронных документов не должен превышать 600 Мегабайт.
Часть заявки на бумажном носителе представляются в порядке, предусмотренном пунктами 8.3.2-8.3.4. конкурсной документации, по адресу:
фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), Ярославское региональное отделение Центра организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».
почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации закупочной деятельности - структурного подразделения ОАО «РЖД» (контактный тел. (4852) 79-49-05, почтовая экспедиция).
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и конкурсной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте www.ttk.ru (раздел «Партнерство») и на сайте www.etzp.rzd.ru (далее – сайты) «29» июля 2016 г.
Дата окончания срока подачи конкурсных заявок – 11 часов 00 минут московского времени «19» августа 2016 г.
Вскрытие конкурсных заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок в 11 часов 00 минут московского времени «19» августа 2016 г. на ЭТЗП (на странице данного открытого конкурса на сайте www.etzp.rzd.ru).
Место и дата рассмотрения предложений участников конкурса и подведения итогов конкурса
Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется в 14 часов 00 минут московского времени «05» сентября 2016 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»).
Подведение итогов конкурса осуществляется в 14 часов 00 минут московского времени «06» сентября 2016 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»).
1.10. Подача альтернативных предложений
Подача альтернативных предложений не предусмотрена.
1.11. Порядок направления запросов на разъяснение положений конкурсной документации и предоставления разъяснений положений конкурсной документации
Порядок направления запросов на разъяснение положений конкурсной документации и предоставления разъяснений положений конкурсной документации указан в пункте 7.2 конкурсной документации.
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений конкурсной документации: с «29» июля 2016г. по «12» августа 2016г. (включительно).
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации: «29» июля 2016г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации: «18» августа 2016г.
Квалификационные требования к участникам конкурса
Участник должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной конкурсной документацией, а именно: действующее свидетельство о допуске к выполнению проектных, строительно-монтажных работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя следующие виды работ:
Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
В подтверждение наличия разрешительных документов участник в составе заявки представляет:
- действующие свидетельства о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, выданные саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в пункте 2.1 конкурсной документации, в редакции указанного приказа.
Документы предоставляются в электронной форме и могут быть сканированы с оригинала либо нотариально заверенной копии.
2.2. Участник должен иметь опыт выполнения работ в области строительства сетей связи, стоимость которых составляет не менее 20% (двадцати процентов) предельной цены договора без учета НДС, установленной в пункте 3.1 конкурсной документации. В подтверждение опыта выполнения работ участник в составе заявки представляет:
-документ по форме приложения № 5 к конкурсной документации о наличии опыта указанного в пункте 2.2 конкурсной документации;
и
- акты о выполнении работ;
и
- договоры на выполнение работ (представляются все листы договоров со всеми приложениями).
Участник должен располагать производственными мощностями (ресурсами) для выполнения работ по предмету конкурса:
автомобиль грузопассажирский, пассажировместимостью не менее 4-х человек - не менее 5 единиц;
портативный компьютер (нетбук, ноутбук) для тестирования LAN соединений - не менее 5 единиц;
В подтверждение наличия производственных мощностей (ресурсов) участник в составе заявки должен представить:
-документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, договоры аренды, паспорта транспортных средств, свидетельства о регистрации права);
и
-справка по форме приложения № 7 к конкурсной документации.
2.4. Участник должен располагать квалифицированным персоналом в количестве не менее 20 (двадцати) человек, в том числе:
- монтажник оборудования связи в количестве 20 (двадцать) единиц.
При этом персонал участника должен обладать следующими специальными допусками и разрешениями:
– не менее 5 (пяти) работников должны иметь допуск к работе в действующей электроустановке до 1000 В, иметь III группу по электробезопасности в соответствии с правилам по охране труда утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». («Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»);
- не менее 5 (пяти) работников должны иметь допуск к выполнению работ на высоте (группы: 1 или 2 или 3), в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н.
В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник в составе заявки должен представить:
-документ по форме приложения №3 к конкурсной документации;
- дипломы, сертификаты сотрудников о повышении квалификации, подтверждающие наличие знаний в сфере телекоммуникаций для выполнения работ по предмету конкурса;
- документы подтверждающие наличие допуска к работе в действующей электроустановке до 1000 В (не менее III группы по электробезопасности), согласно правилам по охране труда утвержденных Приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н;
- документы подтверждающие наличие допуска к выполнению работ на высоте (групп 1 или 2 или 3), в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н.
Документы, перечисленные в пунктах 2.2.–2.4. конкурсной документации, представляются в электронной форме и могут быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии или копии документа, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью, при ее наличии. Техническое задание
В составе конкурсной заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное в свободной форме. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика, а именно:
- гарантийный срок на работы и материалы;
- срок выполнения работ;
При представлении в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала.
Номенклатура и объем работ и сведения о начальной (максимальной) цене договора и расходах участника
3.1.1. Предельная цена договора не превысит 10 472 880 (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС, 12 357 998,40 (двенадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек с учетом НДС.
3.1.2. Стоимость Материалов и Кабеля, предоставляемых Победителем и необходимых для выполнения работ, а также все затраты Победителя, связанные с доставкой Материалов, Кабеля и Оборудования на Объекты и иными транспортными расходами Участника/Победителя, погрузочно-разгрузочными работами, обеспечением сохранности Оборудования, Материалов, Кабеля и иного имущества (в том числе ключей от узлов связи Заказчика), необходимого для выполнения работ по предмету Открытого конкурса, подготовкой фотоотчета Участником/Победителем, если такое требование будет письменно выдано Заказчиком, а также все иные затраты и расходы, связанные с исполнением Участником/Победителем договора включены в начальную (максимальную) цену договора.
Объем работ рассчитывается ежемесячно согласно Актов о приемке выполненных работ, исходя из совокупности Заказ-нарядов, заключенных сторонами в течение отчетного периода на основании единичных расценок. Единичные расценки на выполнение каждого вида работ указываются в Договоре.
Фактический объем работ по договору определяется исходя их потребностей Заказчика и зависит от количества успешных подключений Абонентов.
Под начальной (максимальной) ценой договора понимается сумма начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых работ.
Сумма начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых работ составляет 1 830,00 (Одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 копеек без учета НДС. Начальные (максимальные) единичные расценки на выполнение отдельных видов работ, а также содержание отдельных видов работ указаны в Таблице № 1 к техническому заданию.
Стоимость каждого наименования работ за единицу без учета НДС указывается участником в финансово-коммерческом предложении, оформленном в соответствии с формой Приложения № 2 к конкурсной документации.
Требования работам
3.2.1. Качество материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ, должно соответствовать установленным требованиям ГОСТ, ТУ, а в случае обязательной сертификации - иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия. Материалы и запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, быть свободны от любых прав третьих лиц.
3.2.2. Перечень и характеристики материалов и кабеля, которые должны быть использованы Участником/Победителем для выполнения работ:
№ п/п Наименование материалов Характеристики материалов
1 UTP cat.5e – витой кабель с медными жилами соответствующий категории 5e стандартов ISO/IEC 11801:2002 и IEC 61156-5:2002
2 RG-6 - коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и затуханием не более 22 дБ на 100 м ТВ сигнала на частоте 862 МГц, с коэффициентом экранирования не менее 80 дБ.
3 Коннектор RJ-45 utp 8p8c универсальный cat.5e
4 Колпачок для коннектора RJ-45 - изолирующий
5 Кабель-канал 16х16 мм. белый пластиковый 2 м
6 Дюбель-гвоздь полипропиленовый с цилиндрическим бортиком 6х60 мм
7 Хомут пластиковый Размер: 100х2,5 мм. (стяжка)
8 Розетка компьютерная настенная 1 порт RJ-45 8p8c
9 Изолента ПВХ Ширина: 19 мм.
10 Труба гибкая гофрированная (гофра для кабеля) ПВХ 16 мм., с зондом.
11 Держатель для трубы гибкой гофрированной ПВХ 16 мм. Материал: пластик, внутренний диамент 16мм
12 Переходник антенный F-штекер(f) - F-штекер(f) (металлический)
13 Анетенный адаптер Coax(m) - штекер(f) (металлический)
14 Штекер антенный F-штекер (металлический)
Допускается предоставление Заказчиком Оборудования Участнику/Победителю. Передаваемое Участнику/Победителю Оборудование оформляется накладной по форме № М – 15 и Актом приема-передачи Оборудования (при необходимости), при этом риск случайной гибели, утраты и / или повреждения Оборудования переходит от Заказчика к Участнику/Победителю в момент подписания Участником/Победителем накладной по форме № М-15.
3.2.3. Участник/Победитель не в праве привлекать к выполнению работ по предмету Конкурса третьих лиц без предварительного письменного согласия об этом Заказчика. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц Участник/Победитель отвечает за их действия как за свои собоственные. 3.2.4. Участник/Победитель обязан выполнять работы ежедневно с 9.00 до 21.00 по московскому времени - в будни; в выходные и праздничные дни с 10.00 до 20.00 по московскому времени.
3.2.5. Участник/Победитель обязан выполнять работы на основании Заказ-наряда в точном соответствии с действующими нормативами и правилами, закрепленными в законодательстве Российской Федерации, а также в соответствии с Требованиями к выполнению работ:
3.2.5.1. Требование к внешнему виду работников Победителя:
Работник Участника/Победителя, проводящий работы по подключению Абонентов к услугам связи, должен выглядеть опрятно, быть одетым в чистую спецодежду или униформу.
3.2.5.2. Порядок взаимодействия Участника/Победителя и Заказчика
№ Действие Ответственный Нормативы Требования к действию
1. Выдача Бригадиру монтажников Клиентского пакета и Наряда Заказчик В день подключения, не позднее
2 часов до начала подключения
Заказчик выдает Бригадиру монтажников Клиентский пакет и Наряд.
По вопросам обеспечения доступа к оборудованию УД Бригадир связывается с ТСЖ, УК и т.д., если иное не указано в Договоре с ТСЖ, УК и т.д.
Результат:
Клиентский пакет и Наряд переданы Бригадиру монтажников.
2. Выдача Клиентского пакета,
Наряда и ТМЦ Бригаде Бригадир монтажников Бригадир монтажников назначает Бригаду –ответственную за подключение Клиента, вносит данные о Бригаде в Наряд, после чего передает Бригаде Клиентский пакет и Наряд, а также ТМЦ, необходимые для подключения Клиента к Услугам, и ключи от УД. На момент передачи документации Бригадир монтажников должен располагать информацией об отсутствии аварий на сетях связи по адресам планируемых подключений; информация запрашивается в Отделе оперативно-технического управления сетями.
В случае подключения Клиента по технологии ADSL Бригадир предварительно отправляет подписанную заявку в Ярославский РЦС на осуществление кроссировки абонентской линии.Результат:
Клиентский пакет и Наряд переданы Бригаде.
3. Уточнение готовности Клиента к подключению Бригада В день подключения до начала выполнения работ Бригада уточняет у Клиента готовность к подключению в ранее согласованное время.
В случае изменения ранее согласованного времени Клиентом или Бригадой, назначается новое время подключения.
Если Клиент подтвердил готовность, Бригада выезжает на проведение работ по подключению.
Если Бригаде не удалось связаться с Клиентом для уточнение его готовности за 1 (один) час до ранее согласованного времени, Бригада обязана выехать на место подключения к ранее согласованному времени.
Если Клиент не подтвердил готовность к подключению, то Бригада сообщает о невозможности подключения Клиента Бригадиру, вносит изменения в Наряд и передает Наряд и Клиентский пакет Бригадиру.
Результат:
Клиент подтвердил готовность к подключению (далее п.20).
ИЛИ
Клиент не подтвердил готовность к подключению (далее п. 28).
4. Проверка наличия доступа к оборудованию на УД Бригада В день подключения до начала выполнения работ 1. В случае беспрепятственного доступа к оборудованию на УД, Бригада приступает к выполнению работ по подключению Абонента.
2. В случае невозможности доступа к оборудованию на УД, Бригада сообщает о проблеме Бригадиру.
Результат:
Есть доступ к оборудованию на УД. Бригада приступает к работе (далее п. 22).
ИЛИ
Нет доступа к оборудованию на УД. Бригада сообщила о проблеме Бригадиру (далее п. 21).
5. Организация доступа к оборудованию на УД Бригадир монтажников В день подключения до начала выполнения работ В случае получения от Бригады сообщения об отсутствии доступа к оборудованию на УД Бригадир связывается с ТСЖ, УК и т.д. для организации доступа к оборудованию на УД.
Если вопрос доступа к оборудованию на УД решен, то Бригадир сообщает Бригаде о возможности проведения работ.
Если вопрос не решен, то Бригадир сообщает Бригаде и Клиенту о невозможности проведения работ в этот день.
Результат:
Доступ к оборудованию на УД организован (далее п.22).
ИЛИ
Доступ к оборудованию на УД не организован. Требуется внести изменения в Наряд (далее п. 28).
6. Выполнение работ по включению Услуг Бригада См. требования к действию 1. Бригада выезжает по адресу подключения, указанному в Наряде, и приступает к выполнению работ по подключению Услуг (организации Абонентской линии).
2. Работы по подключению к услугам связи выполняются согласно Наряду в соответствии с нормативными документами, указанными в Разделе 9 настоящего документа.
3. Бригада подключает, настраивает оборудование Клиента, активирует и демонстрирует качество предоставляемых услуг связи. В типовой перечень работ входит:
Монтаж пластиковых кабель-каналов (при отсутствии) от распределительной коробки ВДРС, расположенной в подъезде, до квартиры абонента;
Сверление необходимых технологических отверстий;
Прокладка кабеля для подключения услуги ШПД/прокладка ВЧ кабеля в кабель-каналах от КТВ ответвителя, расположенного в подъезде, до одного ТВ приемника абонента (без прокладки кабеля по помещению абонента);
Оконечивание проложенного кабеля разъемами;
Настройка сетевых параметров в операционной системе абонента (Windows, Linux, Mac OS) для работы в Интернет. Настройка Wi-Fi-роутера. Создание и настройка подключения на оборудовании абонента.
Настройка ТВ каналов на оборудовании Клиента;
По желанию абонента осуществляется присоединение кабеля к существующему ТВ кабелю абонента, посредством использования соединителя TB кабелей.
Демонстрация услуги.
При подключении услуги ШПД Бригада демонстрирует работоспособность включенных Услуг с использованием клиентского логина/пароля (запечатанный конверт, содержащий клиентский логин и пароль, распечатывает Клиент и вводит данные для осуществления демонстрации услуг); при демонстрации обязательно посещение сайта МР Север и его основных разделов (новости для частных лиц, тарифы МР Север, документация по настройкам, способы оплаты, сервис и поддержка).При подключении услуги КТВ Бригада с целью демонстрации работоспособности услуг КТВ производит настройку в автоматическом режиме тюнера одного ТВ приемника.
Нормативы по использованию материалов для подключения клиентов к услугам ШПД и КТВ, а также дополнительным услугам устанавливаются приказами директора макрорегиона Ответственным за подготовку проектов приказов является Начальник Отдела эксплуатации сети доступа.
ВНИМАНИЕ! При подключении к услуге ШПД:
До начала работ компьютер клиента должен исправно работать – на нем не должно быть вирусов и сбоев аппаратного или программного обеспечения. В подключение не входит: крепление кабеля внутри квартиры, удаление вирусов с компьютера клиента, а также отладка неработоспособного программного или аппаратного обеспечения компьютера клиента.
В случае обнаружения Бригадой при проведении работ по прокладке кабеля в слаботочном канале проблем, связанных с загруженностью слаботочного канала, он обязан сообщить об этом Победителю. Заказчик обязан внести соответствующие изменения в БД «Тех.возможность подключения» и проинформировать об этом начальника отдела эксплуатации и развития сети доступа/Руководителя офиса в письменной форме для инициирования рассмотрения вопроса о строительстве нового слаботочного канала.
5. Норматив времени на подключение одного абонента –
к услуге ШПД (физическим и юридическим лицам)– не более 2 часов
Допускается превышение указанного норматива для клиентов СМБ (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) при большой протяженности (более 80 м) трассы прокладки абонентского кабеля, сложности подключения, обусловленной прохождением инженерных конструкций (стен, потолков) или расположением помещений клиента (цокольный этаж, примыкание к жилому дому).
к услуге КТВ (физическим лицам) – не более 1 часа
при заказе пакета услуг ШПД+КТВ (физическим лицам) – не более 2 часов.
6. После демонстрации работоспособности подключенных Услуг, в случае если Клиент удовлетворен качеством подключения, Бригада передает Клиенту на подпись договорную документацию, Акт, памятку пользователю.
Один экземпляр подписанных с обеих сторон Договора (с Приложением и Заказом)/(Заказа – при подключении услуги КТВ, доп.соглашения), а также Акта остается у Клиента, вторые экземпляры забирает Бригада.
7. Клиент обязан в течение 3-х дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ внести аванс для обеспечения положительного баланса своего лицевого счета; при подключении услуги КТВ размер платежа составляет стоимость услуги по предоставлению доступа + абонентская плата за месяц. В случае отсутствия оплаты по истечении указанного срока доступ к Услугам автоматически блокируется.
ВНИМАНИЕ!
8. В том случае если Клиент не удовлетворен качеством предоставляемых услуг и отсутствует возможность обоюдно договориться с Клиентом, Бригада обязана забрать клиентский пакет, произвести демонтаж кабеля, внести в Наряд пометки о том, что подключение не произведено и дополнительные комментарии относительно неудовлетворенности Клиента.
9. Бригада оповещает Бригадира о завершении работ по подключению Абонента.
Результаты:
Работы выполнены, Услуга активирована. Клиентом подписан Акт сдачи-приемки услуг
ИЛИ
Работы не выполнены.
ИЛИ
Работы выполнены. Клиент не удовлетворен качеством услуг. Клиентом не подписан Акт сдачи-приемки работ
И
Бригадир оповещен о результатах подключения.
Если услуги подключены
7. Передача подписанной договорной документации и Наряда Бригадиру монтажников Бригада По окончанию работ в день подключения или
на следующий р.д. Монтажник передает Бригадиру монтажников:
Наряд, с отметкой о выполнении,
подписанные с обеих сторон документы:
Для услуги «Доступ в Интернет»
- Договор (с Приложением и Заказом),
- Акт сдачи-приемки работ;
Для услуги КТВ
- Заказ на услуги связи «Кабельное телевидение»
- Акт приемки Услуги по предоставлению доступа.
- Дополнительное соглашение к Договору (при заказе действующим абонентом ШПД услуги КТВ),
а также
оставшиеся ТМЦ
ключи от УД.
Принимая документы, Бригадир монтажников обязан проверить корректность заполнения всех необходимых реквизитов Наряда и договорной документации, подписанной Клиентом; документация с выявленными недочетами в оформлении возвращается Монтажнику для устранения замечаний.
Результат:
Наряд с отметкой о выполнении, договорная документации и Акт, подписанные Клиентом, переданы Бригадиру монтажников.
8. Обработка Наряда Бригадир монтажников В течение
1 р.д. со дня подключения Бригадир закрывает Наряд в случае, если Бригада выполнила работы по подключению в полном объеме и Клиент подписал документацию по подключению.
Бригадир на основании данных выполненных Нарядов один раз в месяц готовит и представляет в Бухгалтерию материальный отчет и сводный акт на списание ТМЦ, израсходованных при подключении клиентов.
Бригадиры-подрядчики обязаны один раз в месяц передавать закрытые Наряды на хранение: по г. Ярославль – в группу эксплуатации сети доступа, по обособленным подразделениям – Руководителям офисов продаж.
Группа эксплуатации сети доступа (по г. Ярославль), Руководители офисов обеспечивают хранение закрытых Нарядов в течение 3 (трех) лет с момента закрытия Наряда.
Результат:
Наряд обработан (закрыт).
9. Возврат подписанной договорной документации Заказчику Бригадир монтажников Бригадир монтажников передает Заказчику документы, подписанные Клиентом.
В случае выявления недочетов в оформлении Заказчик вправе не принимать документацию и вернуть ее Бригадиру монтажников для устранения замечаний.
Результат:
Договорная документация и Акт, подписанные Клиентом, переданы Заказчику.
Если услуги не подключены
10. Возврат Клиентского пакета и Наряда Бригадиру монтажников Бригада Не более
2 р.д. В случае неподключения Услуг (возможные причины: Клиент не подтвердил Бригаде готовность к подключению; доступ к оборудованию на УД не был организован; работы по подключению были выполнены, но Клиент не подписал Акт сдачи-приемки услуг; при оформлении заявки на подключение был указан ошибочный адрес подключения, др.), Бригада информирует Бригадира о сложившейся ситуации и возвращает Бригадиру полученный Клиентский пакет, Наряд с отметкой «Не выполнен», с указанием причин невыполнения, а также полученные ТМЦ.
Бригадир информирует о ситуации офис продаж.
Результат:
Наряд с отметкой «Не выполнено», Клиентский пакет, ТМЦ возвращены Бригадиру монтажников.
11. Обработка Наряда Бригадир монтажников Бригадир заполняет необходимые реквизиты Наряда, вносит данные об информировании офиса продаж о неподключении услуг, при необходимости делает дополнительные комментарии.
Результат:
Наряд обработан.
12. Возврат Клиентского пакета Заказчику Бригадир монтажников Не более
2 р.д. Бригадир монтажников возвращает Заказчику Клиентский пакет, с указанием причин неподключения.
Результат:
Клиентский пакет возвращен Заказчику, с указанием причин неподключения.
3.2.5.3. Взаимодействие с Абонентом при проведении работ по подключению Абонента к услугам связи
Работник Участника/Победителя, проводящий работы по подключению, должен:
•быть вежливым, при общении с Абонентом не допускается грубость и нецензурные выражения;
•в случае если Абоненту важно знать, что будет делать работник Участника/Победителя, сообщить последовательность действий по подключению Абонента к услугам связи;
•в случае если вопрос Абонента вызвал затруднение, предложить Абоненту связаться с диспетчерской службой Заказчика или представителем Заказчика, организующего работы по подключению Абонента;
•после выполнения работ по подключению Абонента, место выполнения работ должно быть очищено от строительного мусора и остатков использованных материалов;
•получить предварительное письменное согласие Абонента на выполнение работ, если проводятся работы в помещении Абонента, которые затрагивают конструктивные элементы здания и/или интерьер помещения (например, выполнение технологических отверстий, установка коробки абонентской розетки, проводка, прокладка кабеля и т.п.)
•Работы по подключению Абонента, выполняемые вне помещения Абонента, должны производиться согласно договора или технических условий на размещение линий и узлов связи Заказчика, заключённого Заказчиком с обслуживающей организацией. Копии договора и/или технических условий предоставляются Заказчиком Участнику/Победителю до начала выполнения работ (в случае наличия в них условий или требований, связанных с работой, выполняемой Участником/Победителем).
3.2.5.4. Решение конфликтных ситуаций
Решение конфликтных ситуаций должно проходить по следующим основным принципам:
•предупреждать возможные конфликтные ситуации с Абонентом в процессе выполнения работ;
•все конфликтные ситуации, связанные с обслуживающей организацией (УК, ТСЖ и т.п.), необходимо решать с привлечением представителя Заказчика;
•если конфликт не касается качества выполненного монтажа абонентских кабельных линий, то необходимо вежливо объяснить представителю обслуживающей организации, что работники Участника/Победителя не уполномочены решать вопросы оплат или обещаний и т.п. и предложить связаться с диспетчерской службой Заказчика;
•конфликтные ситуации с жильцами следует решать на месте путем вежливого общения, если в течение 10 минут конфликт не решается, то к его решению привлекаются диспетчерская служба Заказчика или представитель Заказчика, организующий работы по подключению Абонента;
•из нескольких вариантов выхода из конфликтной ситуации должен выбираться тот, который удовлетворяет обе стороны.
3.2.5.5. Требования к прокладке коаксиального и UTP кабеля
•К мерам предосторожности, соблюдаемым при монтаже и организации кабельных линий, относится предотвращение различных механических напряжений в кабеле, вызываемых натяжением, резкими изгибами и чрезмерным стягиванием кабелей при их креплении.
•При прокладке и креплении кабеля минимальный радиус изгиба должен быть не менее 5-ти диаметров кабеля, в случае, если требования производителя кабеля к минимальному радиусу изгиба конкретного кабеля более жесткие, чем приведенные, они должны быть выполнены.
•Сила натяжения кабелей во время монтажа и в процессе эксплуатации не должна быть более 110 Н для кабелей на основе неэкранированной и экранированной витой пары проводников, если требования производителя кабеля к натяжению кабеля более жесткие, чем приведенные, они должны быть выполнены.
•Максимально допустимое расстояние между креплениями UTP-кабеля к кабельной трассе (натянутому горизонтально тросу Заказчика) составляет 2 метра с провисом не более 5 см.
•Максимальная допустимая длина кабеля UTP от УД до оборудования Абонента составляет не более 120 метров.
•Для прокладки кабелей запрещается использование силовых кабельных каналов электросетей, а также слаботочные кабельные каналы других операторов связи.
•Запрещается крепить кабели за газовые, водопроводные и канализационные трубы, за силовые электромагистрали, а также кабельные трассы других операторов связи.
•Запрещается прокладка кабеля через оконные и дверные проемы технических помещений.
•Запрещается вывод абонентской линии на фасад или крышу объектов во избежание воздействия электростатического грозового разряда, который может повредить оборудование Заказчика и оборудование Абонента.
•Запрещается использование лифтовых шахт для монтажа кабелей.
•Проложенные кабели не должны перекрывать проход в помещении.
•В местах крепления кабеля не допускается затягивание хомутов и стяжек, приводящее
к деформации оболочки кабелей.
•Кабель не должен иметь внешних физических повреждений.
•Кабели не должны мешать производить ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования, расположенного в помещениях здания.
•На кабеле не должно быть «скруток» и «распарок».
•Крепление кабеля к строительным основаниям должно осуществляться прямыми (горизонтальными или вертикальными) линиями, с расстоянием между крепежами не более 40 см.
•При монтаже рекомендуется предусматривать создание запаса кабеля на обоих концах
с целью обеспечения возможности внесения изменений в будущем.
•Кабели должны быть терминированы на коммутационном оборудовании с эквивалентной или более высокой категорией рабочих характеристик.
•При разделке рекомендуется удалять оболочку кабелей от точки терминирования проводников не более чем на 75 мм. При терминировании кабелей на основе витой пары проводников повив пар должен сохраняться вплоть до точки терминирования. Расстояние от точки терминирования до ближайшего узла повива пар должно быть не более 13 мм — для кабелей с рабочими характеристиками категорий 5е
•Проложенный кабель должен быть промаркирован бумажной брендированной биркой на клеевой основе в шкафу узла связи и на этажной площадке с указанием на ней № помещения Абонента или наименования юридического лица
•Работник Участника/Победителя, выполняющий работу должен быть обучен и аттестован, должен применять средства индивидуальной защиты, обеспечивать при производстве работ соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, и иных обязательных нормативов в соответствии с действующими правовыми актами.
3.2.5.6. Функциональные обязанности работника Участника/Победителя при подключении Абонента
•Уведомление клиента о начале выполнения работ;
•Протяжка кабеля от оборудования до помещения Абонента;
•Заход в помещение Абонента (по необходимости - выполнение дополнительных работ), подключение к оборудованию клиента;
•Настройки оборудования клиента;
•Сообщение данных клиента диспетчеру и занесение данных в карточку;
•Демонстрация услуг клиенту;
•Подписание документов.
3.2.5.7. Необходимые документы и порядок их заполнения
•Работник Участника/Победителя либо иное доверенное лицо Участника/Победителя до начала выполнения работ по подключению Абонента получает в офисе Заказчика от ответственных лиц абонентский комплект документов.
• Все документы заполняются в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон:
- Заказчику (АО «Компания ТрансТелеКом»);
- Абоненту.
•Все документы должны заполняться разборчивым почерком, желательно печатными буквами.
•Лицо, подписывающее документы со стороны Абонента должно быть полномочным. Документы подписывает руководитель организации/физическое лицо, являющееся Абонентом, либо представитель, действующий на основании доверенности (на подписание договора и акта сдачи приемки работ от имени Абонента).
•Экземпляр абонентского комплекта документов, подписанного со стороны Абонента, Участник/Победитель передает в офис Заказчика в течение 2-х дней с момента его подписания Абонентом.
Минимальные требования к техническому оснащению работника Участника/Победителя при выполнении работ по Заказ-наряду№ Наименование инструментов/материалов Ед. измерения Кол-во
1 LAN-тестер для витой пары NetWork SC8108 или аналог шт. 1
2 Буры для перфоратора 8*550/610, 6*400/460, 5*100/160; комплект 1
3 Инструмент для заделки кабеля 8PK-3141A или аналог шт. 1
4 Кримпер универсальный RJ45+RJ11 Hanlong ht-2008ar или аналогичного качества* шт. 1
5 Инструмент для опрессовки коаксиальных кабелей RG6/U шт. 1
6 Инструмент для зачистки коаксиального кабеля Стриппер ProsKit 6PK-322 или аналог шт. 1
7 Отвертка-тестер 220-250v (индикаторная) шт. 1
8 Отвертки (шлицевая, крестообразная) набор 1
9 Патрон для перфоратора в комплекте с адаптером SDS+ 1/2-20 б/з (переходник SDS+) шт. 1
10 Перфоратор DeWalt D25112K (650W) или аналог шт. 1
11 Пассатижи шт. 1
12 Протяжка УЗК (не менее 3,5 м) шт. 1
13 Фонарь налобный светодиодный, или аналог шт. 1
14 Шпатель для восстановления внутренней отделки около ввода кабеля шт. 1
 15 Ручка шариковая шт. 1
Срок выполнения работ определяется соответствующими Заказ-нарядами.
3.2.6. Участник/Победитель обязан представлять Заказчику отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки выполненных работ за соответствующий отчетный период в порядке и сроки, указанные в статье 5 договора – Приложение № 6 к конкурсной документации.
3.2.7. Участник/Победитель обязан вести реестр Заказ-нарядов, находящихся в работе у Участника/Победителя и предоставлять его по запросу Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня.
3.2.8. Участник/Победитель обязан передавать Заказчику заполненный Заказ-наряд, подписанный Участником/Победителем и Абонентом, и абонентский комплект документов, подписанный Абонентом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после выполнения работ по соответствующему Заказ-наряду.
3.2.9. Участник/Победитель обязан устранять самостоятельно за свой счет причины замечаний и претензий к выполненным работам по подключениям, поступающих Участнику/Победителю или Заказчику от ДЕЗ (дирекции единого заказчика), УК (управляющих компаний), ТСЖ (товариществ собственников жилья), ЖСК (жилищно-строительных кооперативов), городской телефонной сети, ЦЭС (центральной энергетической службы), от иных жилищно-эксплуатационных организаций и других организаций, осуществляющих управление зданиями или собственниками помещений и зданий.3.2.10. Участник/Победитель не имеет право осуществляет наличные и иные расчеты с Абонентом, а также не имеет право навязывать дополнительные услуги и работы Абоненту.
3.2.11. Гарантийный срок на работы, выполненные Участником/Победителем составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта и указывается участником в финансово-коммерческом предложении.
3.2.12. Гарантийный срок на материалы и кабель, предоставленные Участником/Победителем составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания товарной накладной.
3.2.13. В течение гарантийного срока, указанного в пунктах 3.2.11 и 3.2.12, Участник/Победитель обязан за свой счет, в двухдневный срок с момента подписания Сторонами / Абонентом протокола обнаруженных дефектов устранять возникшие дефекты и неисправности, вызванные нарушением или отступлением от технологии выполнения работ, использованием некачественных материалов.
3.2.14. В техническом предложении участник должен указать информацию о предлагаемых работах, соответствующих требованию пунктов 3.1-3.3 технического задания конкурсной документации, по форме таблицы № 2.
Таблица № 2
№ п/пНаименование работ Инновации, высокотехнологичная продукция (да/нет) Производитель (выступает ли участник в качестве лица, выполняющего работы) (да/нет)
1 … В техническом предложении участник также должен указать:
- стоимость работ, являющихся инновационными, высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ с учетом НДС составляет ________ рублей;
- стоимость работ, по которым участник является производителем из общего объема предлагаемых работ с учетом НДС составляет ________ рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ
3.3.1. Место выполнения работ: Ярославская область, Республика Коми, Архангельская область.
3.3.2. Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 31 мая 2017 г. на основании Заказ-нарядов.
3.3.3. Объем работ, являющихся предметом настоящего открытого конкурса, является неделимым. Состав работ и условия их выполнения изложены в приложении №8 к конкурсной документации.
Работы выполняются на основании Заказ-нарядов, выдаваемых заказчиком в точном соответствии с действующими нормативами и правилами, закрепленными в законодательстве Российской Федерации.
3.3.4. В случае невозможности выполнения работ по Заказ-наряду в установленный срок не по вине Участника/Победителя, Участник/Победитель в течение одного рабочего дня согласовывает перенос срока выполнения работ с Заказчиком и Абонентом с указанием в Заказ-наряде причины переноса. Если работу невозможно выполнить в связи с отсутствием технической возможности, Участник/Победитель возвращает Заказ-наряд Заказчику с указанием причины невыполнения в Заказ-наряде в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента определения невозможности подключения Абонента.
При выполнении работ обязательно соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, правил электробезопасности, хранению материалов, охране труда, эксплуатации строительных машин и механизмов, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством.
Форма, сроки и порядок оплаты работы
Оплата выполненных работ производится Заказчиком за каждый отчетный период, на основании счета Участника/Победителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами отчета и Акта сдачи-приемки выполненных работ за соответствующий отчетный период. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Участника/победителя в валюте РФ. Днем платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
4.1.При сопоставлении заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:
№ критерия Наименование критерия Значимость критерия Порядок оценки по критерию
1 Величина единичных расценок на выполнение отдельных видов работ Максимальное количество баллов - 75 баллов Оценка производится путем сопоставления суммы всех единичных расценок финансово-коммерческого предложения (без учета НДС), представленного j-ым участником, и минимальной суммы всех единичных расценок финансово-коммерческого предложения (без учета НДС) из всех представленных участниками по формуле:
Цmin Бj = ────── * , где
Цjj = 1…n, n – количество участников;
Бj – количество баллов j-ого участника;
Цj – сумма всех единичных расценок финансово-коммерческого предложения, представленная j-ым участником (без учета НДС);
Цmin – минимальная сумма всех единичных расценок финансово-коммерческого предложения из всех представленных участниками (без учета НДС);
– максимально возможное количество баллов по данному критерию.
2 Квалификация участника
2.1 Опыт участника Максимальное количество баллов – 17 баллов Оценивается путем сопоставления стоимости выполненных работ участником по предмету конкурса, с предельной стоимостью договора (пункт 3.1.1. документации)
В случае если стоимость работ по предмету конкурса, выполненных участником равна или больше предельной стоимости, участнику присваивается 17 баллов.
В случае если стоимость выполненных участником работ по предмету конкурса меньше максимальной стоимости по конкурсу, то данный критерий оценивается путем сопоставления стоимости выполненных участником работ с максимальной стоимостью по конкурсу по формуле:
, где
j = 1….n, n - количество участников;
Б – количество баллов j – ого участника;
- стоимость выполненных работ j-ым участником по предмету открытого конкурса без учета НДС.
–максимальная стоимость по договора по конкурсу.
– максимально возможное количество баллов.
В случае если участник признавался судом, не исполнившим свои обязательства по договорам, то стоимость выполненных работ по данным договорам не учитывается при подсчете стоимости выполненных работ участником.
2.2 Наличие квалифицированного персонала Максимальное количество баллов - 5 баллов Оценивается путем деления количества персонала участника, задействованного в выполнении работ/оказании услуг, имеющемся у j-ого участника, на максимальное количество персонала, задействованного в выполнении работ/оказании услуг из всех имеющихся у участников:

, где
J=1...n, n – количество участников
Aj - количество баллов j-ого участника;
Пj – количество персонала, задействованного в выполнении работ/оказании услуг имеющегося у j–ого участника;
Пmax – максимальное количество персонала, задействованного в выполнении работ/оказании услуг из всех имеющихся у участников
– максимально возможное количество баллов.
2.3 Деловая репутация Максимальное количество баллов – 3 балла Оценивается по формуле путем сопоставления количества отзывов/рекомендаций/благодарностей от заказчиков, указанных в сведениях об опыте выполнения работ, предложенных j участником с максимальным количеством отзывов/рекомендаций/благодарностей из всех, предложенных участниками по формуле:
*N
Г
Г j
Б
max=
, где
Б – количество баллов  участника по критерию;
Г – количество отзывов/рекомендаций/благодарностей, предложенных j участником;
Гmax – максимальное количество отзывов/рекомендаций/благодарностей из всех, предложенных участниками;
N – максимально возможное количество баллов по данному критерию.
0 баллов – отсутствие отзывов/рекомендаций/благодарностей.
В случае предоставления участником нескольких отзывов/рекомендаций/благодарностей, выданных одной организацией, такие отзывы засчитываются как один отзыв/рекомендация/благодарность.
4.2. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания, а также следующих документов, представляемых участником дополнительно при наличии:
-положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей контрагентов, с которыми у участника имелись или имеются договорные отношения на выполнение работ по предмету конкурса на официальном бланке, за подписью уполномоченного лица.
Заключение и исполнение договора
Заключение, исполнение договора осуществляется в соответствии с пунктом 9 конкурсной документации.
Изменение количества / объема предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах на выполнение, которых заключен договор, допускается в пределах 30 (тридцати) % от предельной цены договора без учета НДС.

Таблица №1 к техническому заданию
Единичные расценки на выполнение отдельных видов работ
№ п/пНаименование работ Единица измерения Минимальная единица для расчетов Состав работ Начальная максимальная цена за единицу,
руб.
(без учета НДС18%) Начальная максимальная цена за единицу,
руб.
(с учетом НДС18%)
1 Подключение услуги ШПД (в стоимость работы включена стоимость материалов и кабеля.подключение 1 подключение абонента 1. Прокладка кабеля UTP в техническом помещении здания, кабельным трассам и лоткам, в слаботочном кабельном канале и по стенам подъезда здания от Распределительного устройства Заказчика до ввода в помещение Абонента;2. Бурение вводного отверстия в помещение Абонента и восстановление отделки (при необходимости);3. Ввод кабеля UTP в помещение Абонента и прокладка по помещению без крепления к поверхностям;4. Расшивка проложенного кабеля на кроссах Распределительных устройств Заказчика (при наличии многопарной линии Заказчика в здании);5. Установка и расшивка наружной сетевой розетки RJ в помещении Абонента;6. Тестирование и маркировка абонентской линии в шкафу и на этажной площадке; 7. Оконцовка и подключение кабеля к оборудованию в шкафу узла связи Заказчика и к оконечному абонентскому устройству (ОАУ)8. Настройка сетевого подключения одного стационарного, либо мобильного ОАУ, в том числе настройка абонентского маршрутизатора (при необходимости);9. Демонстрация услуги на ОАУ абонента. 880,0 1038,4
2 Совместное подключение услуг ШПД и КТВ (и/или ЦТВ (технология DVB-C) (в стоимость работы включена стоимость материалов и кабеля.)подключение 1 подключение абонента 1. Прокладка кабеля UTP в техническом помещении здания, кабельным трассам и лоткам, в слаботочном кабельном канале и по стенам подъезда здания от Распределительного устройства Заказчика до ввода в помещение Абонента;
2. Прокладка кабеля RG-6 от этажного ответвителя до помещения Абонента, в том числе при необходимости прокладка в слаботочном кабельном канале;3. Бурение вводного отверстия в помещение Абонента и восстановление отделки (при необходимости);4. Ввод кабеля UTP и RG-6 в помещение Абонента и прокладка без крепления к поверхностям;5. Тестирование и маркировка абонентской линии в шкафу и на этажной площадке;6. Оконцовка и подключение кабеля к оборудованию в шкафу узла связи Заказчика и к оконечному абонентскому устройству (ОАУ)
7. Оконцовка F-разъемом и подключение кабеля к этажному ответвителю Заказчика и к оконечному абонентскому устройству (ОАУ);8. Настройка сетевого подключения одного стационарного, либо мобильного ОАУ, в том числе настройка абонентского маршрутизатора (при необходимости)
9. Настройка не более двух ОАУ (ТВ-приемников) в режиме "автопоиск" (при наличии распределительной сети в помещении до второго ТВ-приемника), в том числе настройка DVB-C ресивера и установка карты условного доступа (при необходимости);10. Демонстрация услуг на ОАУ абонента. 950,0 1121,0
Порядок проведения конкурса
Участник конкурса
Участник конкурса
Участником конкурса признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника конкурса, соответствующие условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке конкурсную заявку на участие в конкурсе. Участники конкурса в конкурсной заявке обязаны декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Декларация о соответствии участника конкурса критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащая в том числе сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услуг и их видах деятельности, представляется по форме приложения №4 к конкурсной документации. Лица (в том числе лица, выступающие на стороне участника), не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, не вправе принимать участие в таком конкурсе.
Если проводится конкурс с ограниченным участием, участником конкурса является лицо, соответствующее требованиям пункта 6.1.1 конкурсной документации, признанное на момент размещения информации о проведении конкурса на сайтах, прошедшим предварительный квалификационный отбор, указанный в пункте 1.4 конкурсной документации, подавшее в установленные сроки и в установленном порядке конкурсную заявку на участие в конкурсе. Лица, не прошедшие предварительный квалификационный отбор, не вправе принимать участие в конкурсе с ограниченным участием.
К участию в конкурсе допускаются участники, соответствующие требованиям пунктов 6.1.1, 6.1.2 конкурсной документации, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, конкурсной документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные конкурсной документацией.Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в конкурсе.
Документы, представленные участниками в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковской гарантии.
Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
Участник, на стороне которого выступают несколько лиц
В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в конкурсе, оформленной в соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
В составе конкурсной заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям конкурсной документации, предусмотренным пунктом 6.3.3 конкурсной документации, а также документы, предусмотренные пунктами 8.1.7.3, 8.1.7.4, 8.1.7.8 конкурсной документации, и документ по форме приложения № 4 к конкурсной документации на каждое лицо, выступающее на стороне участника конкурса, о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного участника, в совокупности), должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а конкурсная заявка такого участника должна соответствовать требованиям технического задания.
Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе конкурсной заявки все предусмотренные пунктом 8.1.7 конкурсной документацией документы, с учетом требований пунктов 6.2.1-6.2.3 конкурсной документации.
Требования к участникам
Участник должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям конкурсной документации. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания конкурсной документации. Для подтверждения соответствия требованиям конкурсной документации в составе конкурсной заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Информация о квалификационных требованиях и требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в пунктах 2, 3 конкурсной документации.
Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации, а именно:
отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае наличия у него задолженности по налогам, сборам и пени на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе в размере не более 1000 рублей;
непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи конкурсной заявки на участие в конкурсе;
отсутствие у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом конкурса, и административного наказания в виде дисквалификации;
отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
отсутствие просроченной задолженности перед АО «Компания ТрансТелеКом» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации;
отсутствие неисполненных обязательств перед АО «Компания ТрансТелеКом»;
непричинение вреда имуществу АО «Компания ТрансТелеКом».
Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 6.3.3.1-6.3.3.8 конкурсной документации, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации.
Порядок проведения конкурса
Информационное сопровождение
Конкурсная документация и иная информация о конкурсе размещается на сайтах. За получение конкурсной документации плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.
При проведении конкурса в электронной форме информация о конкурсе размещается также на сайте электронной площадки (ЭТЗП).
В случае возникновения технических и иных неполадок при работе единой информационной системы, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте www.rzd.ru, а также на сайте ЭТЗП (в случае проведения конкурса в электронной форме) с последующим размещением такой информации в единой информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
Протоколы, оформляемые в ходе проведения конкурса, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты их подписания, за исключением протоколов, указанных в пункте 7.13.22 конкурсной документации. На сайтах могут размещаться выписки из протоколов, при этом такие выписки должны содержать информацию о ходе проведения процедуры.
Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении конкурса, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Разъяснения конкурсной документации, изменения конкурсной документации и извещения о проведении конкурса, прекращение конкурса
Запрос о разъяснении конкурсной документации может быть направлен с момента размещения конкурсной документации, извещения о проведении конкурса на сайтах и не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
При проведении конкурса, конкурсные заявки на участие в котором подаются на бумажном носителе, запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника конкурса (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в пункте 1.8 конкурсной документации, или факсимильной связи по номеру факса контактного лица, указанного в пункте 1.1.2 конкурсной документации. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.
При проведении конкурса в электронной форме запрос может быть направлен только посредством ЭТЗП с обязательным подписанием электронной подписью участника конкурса.
Запрос о разъяснении конкурсной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.
Разъяснения конкурсной документации предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
Разъяснения размещаются на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи конкурсных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию.
Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о внесении изменений.
В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную документацию позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи конкурсных заявок, заказчик обязан продлить срок подачи конкурсных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную документацию изменений до даты окончания срока подачи конкурсных заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней, либо, если в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.
Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, а также по уведомлению участников об итогах конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах конкурса при условии их надлежащего размещения на сайтах.Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любой момент до подведения итогов конкурса. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Уведомление об отказе от проведения конкурса размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Формы проведения конкурса
Конкурс может быть проведен как в электронной форме, так и на бумажном носителе. Информация о форме конкурса указывается в пункте 1.2 конкурсной документации.
Конкурс в электронной форме
7.4.1. Конкурс в электронной форме проводится на ЭТЗП. Порядок и правила регистрации, получения ключей электронной подписи, работы на ЭТЗП размещены на сайте ЭТЗП.
7.4.2. ЭТЗП обеспечивает конфиденциальность информации и юридическую значимость электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартами Российской Федерации.
7.4.3. Если конкурс проводится в электронной форме на ЭТЗП, участник должен:
получить сертификаты электронной подписи для своих уполномоченных представителей;
зарегистрироваться на ЭТЗП.
7.4.4. Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТЗП, по которым ЭТЗП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его электронной подписью, ответственность несет лицо, зарегистрированное на ЭТЗП.
7.4.5. Заказчик не несет ответственности перед владельцами сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанные с использованием сертификата, независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и совершения ими иных действий, за исключением случаев нарушения заказчиком обязательств, предусмотренных конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации.7.4.6. Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТЗП, а также время их совершения фиксируются автоматически.
7.4.7. Все действия в рамках проведения конкурса, в том числе направление запросов на разъяснение конкурсной документации, получение ответов на такие запросы, направление запросов участнику о разъяснении отдельных положений его конкурсной заявки, направление ответов на такие запросы, подача конкурсной заявки на участие в конкурсе, ее отзыв осуществляются через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП на сайте ЭТЗП.7.4.8. Заказчик рассматривает только те конкурсные заявки (части заявок) на участие в конкурсе, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи заявок.
7.4.9. Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, осуществляют обмен электронными документами только с заказчиком.
7.4.10. Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.
7.4.11. Заказчик вправе не рассматривать электронные документы, заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).Конкурс, проводимый на бумажном носителе
Заказчик обеспечивает сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с конкурсными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания конкурсных заявок только после вскрытия конвертов с конкурсными заявками в соответствии с конкурсной документацией. Лица, осуществляющие хранение конвертов с конкурсными заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками в соответствии с конкурсной документацией.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками
Конверты с конкурсными заявками вскрываются публично во время, месте, указанные в разделе 1.8 конкурсной документации.
Участники, представившие конкурсные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам конкурса, подавшим конкурсные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.
Представители участников, подавших конкурсные заявки, для участия в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником конкурса конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки этого участника конкурса, поданные в отношении одного и того же лота (исключением является подача одним участником нескольких альтернативных предложений в отношении одного и того же лота), не рассматриваются и возвращаются этому участнику конкурса по его требованию.
При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется:
Наименование участника конкурса;
Сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника конкурса, используемые для оценки заявок;
Иная информация (при необходимости).
Заказчик может проводить аудиозапись, видеозапись процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
При вскрытии конвертов с конкурсными заявками документы по существу не рассматриваются.
По итогам вскрытия конвертов оформляется протокол, который подлежит публикации на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.
Вскрытие заявок на ЭТЗП
По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в конкурсе представленные конкурсные заявки вскрываются на ЭТЗП, при этом открытые части заявок становятся доступны для всех пользователей на странице данного конкурса на сайте ЭТЗП, а закрытые части заявок становятся доступны только заказчику.
По итогам вскрытия оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, в котором отражается информация о наличии открытых, закрытых частей конкурсных заявок, а также документов, указанных в пункте 8.3.2. конкурсной документации.
В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником конкурса конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки этого участника конкурса, поданные в отношении одного и того же лота (исключением является подача одним участником нескольких альтернативных предложений в отношении одного и того же лота), не рассматриваются.
При вскрытии заявок документы по существу не рассматриваются.
По итогам вскрытия заявок оформляется протокол, который подлежит публикации на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.
Рассмотрение и оценка конкурсных заявок
Конкурсные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки конкурсных заявок, срок подведения итогов конкурса, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.
Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае:
непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и (или) информации об участнике конкурса или о товарах, работах, услугах, закупка которых осуществляется, несоответствующей действительности;
несоответствия участника конкурса предусмотренным конкурсной документацией требованиям;
невнесения обеспечения конкурсной заявки (если конкурсной документацией установлено такое требование);
несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе:
конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации;
документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями конкурсной документации);
предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора/цену лота (если такая цена установлена);
7.5.3.5. отказа участника от продления срока действия заявки и обеспечения конкурсной заявки.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника конкурса на любом этапе проведения конкурса.
Заказчик рассматривает только те конкурсные заявки в электронной форме, которые подписаны электронной подписью и направлены ему в установленные сроки.
Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи). Заказчик вправе требовать подтверждения по полученным электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной подписи и правомерности ее использования.
До истечения срока действия конкурсной заявки участнику может быть предложено продлить срок действия конкурсных заявок и обеспечения конкурсной заявки. Участники вправе отклонить такое предложение, не утрачивая права на обеспечение конкурсной заявки (если в извещении и конкурсной документации содержится требование о предоставлении обеспечения конкурсной заявки). В случае отказа участника от продления срока действия заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки (в случае предоставления обеспечения заявки в форме внесения денежных средств), возвращается банковская гарантия в порядке, предусмотренном конкурсной документацией (в случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии), а конкурсная заявка такого участника отклоняется от участия в конкурсе.Заказчик вправе до подведения итогов конкурса в письменной форме запросить у участников конкурса информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с конкурсной заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение и (или) дополнение конкурсных заявок участников.
Ответ от участника конкурса, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.
Заказчик вправе до подведения итогов конкурса в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям конкурсной документации.
Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в конкурсных заявках участников, путем выездных проверок. В случае препятствования участником данной проверки, его заявка может быть отклонена.
По результатам рассмотрения конкурсных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника конкурса к участию в конкурсе.
При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с конкурсной заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в конкурсной документации, заявка участника отклоняется.
Победителем конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей конкурса не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких участников.
Заказчик рассматривает конкурсные заявки на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации, а также оценивает и сопоставляет конкурсные заявки в соответствии с порядком и критериями, установленными конкурсной документацией.
Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников конкурса) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке конкурсных заявок.
Заказчик вправе допустить участника к участию в конкурсе в случае, если участник или его конкурсная заявка не соответствуют требованиям конкурсной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в конкурсе, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его конкурсной заявкой.Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки при отражении единичных расценок закупаемых товаров, работ, услуг и (или) стоимости финансово-коммерческого предложения (цены договора (цены лота) конкурсная заявка такого участника отклоняется. При наличии арифметических ошибок (кроме случаев, описанных в пункте 7.8.19 конкурсной документации) в заявке заказчик может принять решение об отклонении заявки.
В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников конкурса разъяснения положений конкурсных заявок.
Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации участников.
По итогам рассмотрения и оценки конкурсных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:
наименование участников конкурса, подавших конкурсные заявки;
принятое заказчиком решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске с обоснованием такого решения;
результаты оценки конкурсных заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными участниками по результатам оценки порядковыми номерами;
заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости);
предложения для рассмотрения конкурсной комиссией (далее – комиссия).
Протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
Победитель конкурса определяется по итогам оценки конкурсных заявок, соответствующих требованиям конкурсной документации.
Оценка конкурсных заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в соответствии с требованиями конкурсной документации, а также документов, перечисленных в пункте 4 конкурсной документации.
Финансово-коммерческое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в конкурсной документации.
При невыполнении требований технического задания заявка участника далее не рассматривается.
При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.
Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.
В случае если информация, необходимая для оценки заявки по тому или иному критерию, не представлена участником, но его заявка не отклонена в ходе рассмотрения, заявка по такому критерию оценивается в 0 баллов (0%).
Если по каким-либо причинам участник не представил информацию за весь требуемый конкурсной документацией период (если в соответствии с конкурсной документацией требуется представление информации за период), а лишь частично, заявка по критерию оценивается на основании имеющейся информации.
Если документы, необходимые для осуществления оценки, не соответствуют требованиям конкурсной документации, содержат противоречивую информацию, оценка заявки по критерию осуществляется без учета информации, указанной в таких документах.
Итоговая оценка заявки каждого из участников определяется суммарным количеством баллов, присвоенных по каждому критерию, указанному в пункте 4 конкурсной документации.
Конкурсной заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.
Каждой конкурсной заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.
При проведении конкурса в электронной форме датой поступления заявки считается дата поступления электронной части заявки. Дата и время поступления заявки фиксируется средствами ЭТЗП.
Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.
Подведение итогов конкурса
Комиссия, рассмотрев конкурсные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, принимает решение о победителе конкурса. По результатам работы комиссии оформляется протокол.
В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах конкурса.
Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.
Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, которые указаны в конкурсной документации.
Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.
При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.
При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги конкурса подводятся на основании представленных участниками конкурсных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований конкурсной документации.
Признание конкурса несостоявшимсяКонкурс (в том числе в части отдельных лотов) признается состоявшимся, если к участию в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов) допущено не менее 2 (двух) участников.
Конкурс (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:
1) на участие в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов) не подана ни одна конкурсная заявка;
2) на участие в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов) подана одна конкурсная заявка;
3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов) допущен один участник;
4) ни один из участников не допущен к участию в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов);
5) победитель конкурса (в том числе в части отдельных лотов) или участник конкурса (в том числе в части отдельных лотов), заявке которого присвоен второй номер, уклоняются от заключения договора.
Если конкурс (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся вследствие поступления конкурсной заявки от одного участника конкурса (в том числе в части отдельных лотов), с таким участником, при условии, что он будет допущен к участию в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов) и его конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в конкурсной документации, а также с единственным допущенным к конкурсу (в том числе в части отдельных лотов) участником может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.
Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в конкурсной заявке участника конкурса (в том числе в части отдельных лотов).
Цена заключаемого договора согласовывается с уполномоченным на согласование цен органом заказчика в установленном порядке.
Если конкурс (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый конкурс (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.
Особенности проведения конкурса с ограниченным участием
При проведении конкурса с ограниченным участием заказчик рассылает участникам, признанным на момент размещения информации о проведении конкурса на сайтах прошедшими квалификационный отбор, указанный в пункте 1.4 конкурсной документации, извещение о проведении конкурса с ограниченным участием и конкурсную документацию, а также размещает их на сайтах.
Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием, а также конкурсная документация могут направляться участникам с использованием любых средств связи, при условии подтверждения получения извещения, в том числе в электронной форме. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме – средствами ЭТЗП через личный кабинет участника электронных процедур.
Конкурсная заявка должна содержать:
а) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала;
б) заявку на участие в конкурсе, заполненную в соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала;
в) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;
г) финансово-коммерческое предложение, оформленное в соответствии с приложением №2 к конкурсной документации. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала;
д) документы, подтверждающие возможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, обосновывающие предложенную участником цену и иные документы, запрашиваемые при применении антидемпинговых мер в соответствии с пунктом 1.5 конкурсной документации (если пунктом 1.5 конкурсной документации предусмотрено применение антидемпинговых мер), заверенные печатью (при ее наличии) и подписью участника. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляются оригиналы. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала;
е) документы, предусмотренные пунктами 2, 3.2, 8.8 конкурсной документации (если представление документов предусмотрено данными пунктами). Перечень документов и порядок их оформления указываются в пунктах 2, 3.2, 8.8 конкурсной документации;
ж) декларацию/ии о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, оформленную/ые и заверенную/ые по форме приложения № 4 к конкурсной документации;
з) документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (если в извещении и конкурсной документации содержится данное требование): банковская гарантия с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта в соответствии с требованиями пункта 8.6.18 конкурсной документации или платежное поручение о перечислении денежных средств. При предоставлении обеспечения заявки в форме банковской гарантии вне зависимости от формы подачи заявок предоставляется оригинал банковской гарантии, при этом документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта должны быть представлены в виде оригиналов, нотариально заверенных копий или копий, заверенных уполномоченным лицом гаранта. При предоставлении обеспечения заявки в форме внесения денежных средств при представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал или копия платежного поручения, а при представлении заявки в электронной форме платежное поручение должно быть сканировано с оригинала или копии.
Конкурсная заявка может содержать дополнительные документы, на основании которых проводится оценка (если пунктом 4 конкурсной документации предусмотрено представление указанных документов). Перечень документов и порядок их оформления указываются в пункте 4 конкурсной документации.
Документы, указанные в данном пункте, оформляются в соответствии с требованиями конкурсной документации, предъявляемыми к данным документам, и представляются в порядке и в соответствии с условиями, указанными в пункте 1.2, 8.3, 8.4 конкурсной документации.
Иные документы, не перечисленные в пункте 7.12.3 конкурсной документации, представлять в составе конкурсной заявки для участия в конкурсе с ограниченным участием не требуется.
При проведении конкурса с ограниченным участием среди участников, прошедших предварительный квалификационный отбор без ограничения срока подачи заявок, участие в конкурсе принимают лица, признанные прошедшими такой отбор на момент опубликования информации о проведении конкурса с ограниченным участием на сайтах.
Вскрытие, рассмотрение и оценка конкурсных заявок, подведение итогов конкурса с ограниченным участием осуществляются в соответствии с пунктами 7.6-7.10 конкурсной документации.
Проведение переторжки
Переторжка является дополнительным элементом конкурса и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников конкурса в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, снижения размера аванса и в других случаях.
Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного конкурса.
Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка по цене в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.
В любое время до подведения итогов конкурса заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в конкурсе, приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени вскрытия конвертов с измененными условиями заявки (открытие доступа к документам с измененными условиями в электронной форме), место, условия прохода в здание для присутствия на вскрытии, если переторжка проводится в заочной форме на бумажном носителе, дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. В случае если переторжка проводится в режиме реального времени в приглашении указывается срок, до которого участник конкурса, участвующий в переторжке, должен представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения.
Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном конкурсной документацией.
При проведении переторжки допущенным к участию в конкурсе участникам конкурса предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника, или путем уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг либо снижения размера аванса или изменения иных условий исполнения договора при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в конкурсе участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в конкурсе, не подлежит рассмотрению.
Участник, допущенный к участию в конкурсе, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям конкурсной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).
Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий, если переторжка проводится несколько раз) не рассматриваются, такой участник конкурса считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
В случае если в ходе рассмотрения предложение для переторжки будет отклонено в порядке, предусмотренным пунктом 7.13.29 конкурсной документации, то при оценке заявок будет рассматриваться его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям конкурсной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).
При проведении конкурса в электронной форме переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной форме. При проведении конкурса не в электронной форме переторжка проводится только в заочной форме на бумажном носителе.
При проведении переторжки в режиме реального времени в электронной форме изменению подлежит только цена предложения.
Переторжка в режиме реального времени проводится на ЭТЗП в дату и время, указанные в приглашении.
Переторжка в режиме реального времени на ЭТЗП проводится путем снижения цены, предложенной участником в первоначальной заявке.
Снижение цены, предложенной участником, может производиться поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз.
Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену ниже других участников.
Время приема предложений участников о цене составляет один час.
Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает новое ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз. Но переторжка не может длиться более 4 (четырех) часов.
Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора (цене лота) не поступило, процедура переторжки автоматически завершается при помощи программных и технических средств ЭТЗП, обеспечивающих ее проведение.
Участник подписывает каждое предложение о цене, сделанное в ходе переторжки, электронной подписью.
С момента начала проведения переторжки до ее окончания на электронной странице данного конкурса указываются все предложения о цене договора и время их поступления.
В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником, лучшим считается предложение, поступившее ранее других предложений с той же ценой.
Результаты проведения переторжки на ЭТЗП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:
Адрес ЭТЗП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Дата, время начала и окончания процедуры переторжки;
Первоначальные и окончательные предложения о цене договора (цене лота) сделанные участниками без учета НДС;
Сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора (цене лота), сроке исполнения договора.
Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТЗП размещается на сайте ЭТЗП на следующий рабочий день после окончания переторжки, а также размещается на сайтах.
Участники конкурса, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТЗП и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 конкурсной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом). Документы представляются через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переторжки в электронной форме, в сроки, определенные в приглашении к участию в переторжке. При непредставлении документов в установленные сроки, предложение участника для переторжки отклоняется и рассматривается предложение, представленное в заявке (последнее соответствующее требованиям конкурсной документации предложение участника, в том числе предложение для переторжки, если переторжка проводится несколько раз).
При проведении переторжки в заочной форме участникам конкурса может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность заявок путем изменения условий договора, указанных в приглашении к переторжке. Участники представляют предложения в порядке и сроки, указанные в приглашении к переторжке. В приглашении также указывается перечень представляемых документов. Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
При проведении переторжки в заочной форме на бумажном носителе участники к установленному в приглашении сроку и указанному в нем адресу представляют в письменной форме документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 конкурсной документации (если предоставление документов предусмотрено данным пунктом) в порядке, установленном в пунктах 8.4.10-8.4.18 конкурсной документации. Для подачи предложения для переторжки в заочной форме на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи предложения для переторжки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. Отзыв предложения осуществляется в порядке, предусмотренном для отзыва конкурсных заявок, установленном в пункте 8.5 конкурсной документации.
При проведении переторжки в заочной электронной форме участники представляют документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 конкурсной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом) в порядке, установленном пунктами 8.3.8-8.3.13 конкурсной документации через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП.
Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями. Отзыв предложения осуществляется в порядке, предусмотренном для отзыва конкурсных заявок, установленном в пункте 8.5 конкурсной документации.
Вскрытие конвертов с измененными условиями заявки (открытие доступа к документам с измененными условиями в электронной форме) на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном пунктами 7.6-7.7 конкурсной документации, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.
Представители участников конкурса, представившие предложения для переторжки (при проведении переторжки в заочной форме на бумажном носителе), вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
Представители участников конкурса, представившие предложения для переторжки, для участия в процедуре вскрытия конвертов с предложениями для переторжки должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с предложениями для переторжки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 7.8-7.10 конкурсной документации.
Подача и рассмотрение альтернативных предложений
Заказчик вправе предусмотреть при проведении конкурса право участника подать альтернативное(ые) предложение(я).
Альтернативное(ые) предложение(я) допускается(ются) только в отношении установленных требований к товарам, работам, услугам или условиям договора, указанных в пункте 1.10 конкурсной документации.
Количество альтернативных предложений, которые может подать участник, может быть ограничено. Максимальное количество поданных альтернативных предложений устанавливается в пункте 1.10 конкурсной документации.
Требования конкурсной документации о возможности подать только одну заявку по лоту распространяются на основные предложения и не распространяются на случаи подачи альтернативных предложений.
Альтернативное(ые) предложение(я) может (могут) быть поданы только при наличии заявки (основного предложения).
Альтернативное(ые) предложение(я), в том числе документы, предусмотренные пунктом 1.5 конкурсной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом), представляются в сроки, предусмотренные для подачи заявок в пункте 1.8 конкурсной документации.
Альтернативное(ые) предложение(я) подается(ются) в порядке, предусмотренном для подачи конкурсных заявок в соответствии с пунктами 1.2, 1.10, 8.3.8-8.3.13, 8.4.8-8.4.9, 8.4.12-8.4.18, а также абзацем 2 пункта 8.4.1 конкурной документации.
Вскрытие альтернативных предложений, рассмотрение и оценка основных и альтернативных предложений осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 7.6-7.10 конкурсной документации.
Заявки (основные предложения) вскрываются и рассматриваются вместе с альтернативными предложениями, поданными участниками закупки. Основные и альтернативные предложения могут быть отклонены по основаниям, установленным в пункте 7.8.3 конкурсной документации. Альтернативные предложения участника не рассматриваются, если по итогам рассмотрения заявки (основного предложения) участник будет признан недопущенным к участию в конкурсе.
При оценке конкурсных заявок альтернативные предложения рассматриваются наравне с основными. Альтернативное(ые) предложение(я) участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, участник конкурса получает несколько мест в ранжировании сообразно количеству неотклоненных предложений. Одинаковые параметры основного и альтернативного(ых) предложения(й) оцениваются одинаково.
В случае если участником была отозвана заявка (основное предложение), то альтернативное(ые) предложение(я) такого участника считается(ются) отозванным(и).
Комиссия вправе выбрать альтернативное предложение в качестве наилучшего в соответствии с критериями и порядком, предусмотренными условиями конкурса.
Если участник конкурса, подавший альтернативное предложение, уклоняется от заключения договора, все предложения такого участника (основное и альтернативные) могут быть отклонены.
Антидемпинговые меры
При предложении участником конкурса цены договора (цены лота) ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, установленный в пункте 1.5 конкурсной документации (если применение антидемпинговых мер предусмотрено конкурсной документацией) и более (далее – демпинговая цена), к участнику конкурса могут быть применены антидемпинговые меры.
Заказчик может применить следующие антидемпинговые меры:
Требование о предоставлении участником конкурса обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер, установленный в пункте 1.7 конкурсной документации в 1,5 раза, но не менее чем размер аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса). В случае если при проведении конкурса применяется данная мера, участник обязан представить обеспечение в указанном в данном пункте размере. В случае непредоставления обеспечения в установленном настоящим пунктом размере участник считается уклонившимся от заключения договора. Обеспечение должно быть представлено в форме и порядке, установленном пунктами 1.7, 9.1 конкурсной документации;
Величина значимости критериев оценки и сопоставления заявок может устанавливаться различной для случаев подачи участником конкурса предложения о демпинговой цене договора (цене лота). Порядок оценки при применении данной меры указан в пункте 4 конкурсной документации.
При подаче участником конкурса предложения о демпинговой цене договора (цене лота) сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных конкурсной документацией, и применяемых к конкурсной заявке такого участника, может не составлять сто процентов. Величины значимости иных критериев, кроме критерия цены договора (цены лота), предусмотренных конкурсной документацией, могут быть одинаковыми для оценки заявки участника конкурса с предложением о демпинговой цене договора (цене лота);
Участник при представлении предложения с демпинговой ценой обязан представить в составе конкурсной заявки обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать один или несколько документов, заверенных подписью и печатью (при ее наличии) участника:
а) гарантийное письмо производителя с указанием цены и количества поставляемого товара;
б) документы, подтверждающие возможность участника конкурса осуществить поставку товара по предлагаемой цене;
в) расчет предлагаемой цены договора (лота) и ее обоснование;
г) в случае если при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнителю, подрядчику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ по предложенной в конкурсной заявке цене договора (лота).
В случае невыполнения участником конкурса требования о представлении документов или признания заказчиком предложенной цены договора (лота) необоснованной, заявка на участие в конкурсе такого участника отклоняется.
Заявка участника, содержащая демпинговую цену договора (цену лота), также отклоняется, если по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки обоснования, расчета, заключения установлено, что снижение цены договора (цены лота) достигается за счет сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет невыполнения минимально необходимых требований, предусмотренных Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Заявки участников конкурса, содержащие минимальное и максимальное предложение по цене, могут быть отклонены. Отклонению подлежат одновременно максимальное и минимальное предложения по лоту.
При обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 15 %, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений отклонить предложение.
В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора на участника конкурса, с которым в соответствии с конкурсной документацией заключается договор, распространяются установленные требования в полном объеме.
Перечень применяемых при проведении конкурса антидемпинговых мер, представляемых документов указывается в пункте 1.5 конкурсной документации.
Антидемпинговые меры могут быть применены как к основным предложениям, так и к альтернативным и к предложениям, представляемым в процессе переторжки.
Конкурсная заявка
Состав конкурсной заявки
Конкурсная заявка должна содержать всю требуемую в конкурсной документации информацию и документы.
Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) дней с даты вскрытия заявок на ЭТЗП, установленной в пункте 1.8 конкурсной документации.
Конкурсная заявка оформляется в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Конкурсная заявка участника, не соответствующая требованиям конкурсной документации, отклоняется.
Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Если в составе конкурсной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением конкурса, ведется на русском языке.
Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
В конкурсной заявке должны быть представлены:
опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала;
надлежащим образом оформленные в соответствии с формами, являющимися приложениями №№ 1, 2 к конкурсной документации, заверенные подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в конкурсе, финансово-коммерческое предложение. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляются оригиналы. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала;
учредительные документы (или копии всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих личность – для физических лиц) в последней редакции, с учетом всех внесенных изменений. При представлении заявки на бумажном носителе представляются копии, заверенные нотариально или заверенные ИФНС. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии или копии, заверенной ИФНС;
выданные не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении конкурса на сайтах: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии. Допускается представление оригинала выписки, выданного в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица ИФНС (при представлении заявки в электронной форме);
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;
документы, подтверждающие соответствие участников конкурса, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям конкурсной документации и условиям допуска к участию в конкурсе, в частности, перечисленным в пунктах 2, 3.2 конкурсной документации. Перечень документов и порядок их оформления указываются в пунктах 2, 3.2, 8.8 конкурсной документации;
документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (если в извещении и конкурсной документации содержится данное требование): банковская гарантия с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта в соответствии с требованиями пункта 8.6.18 конкурсной документации, или платежное поручение о перечислении денежных средств (если участник предоставляет обеспечение заявки в форме внесения денежных средств). При предоставлении обеспечения заявки в форме банковской гарантии предоставляется оригинал банковской гарантии, при этом документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта, должны быть представлены в виде оригиналов, нотариально заверенных копий или копий, заверенных уполномоченным лицом гаранта. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал или копия платежного поручения, а при представлении заявки в электронной форме платежное поручение должно быть сканировано с оригинала или копии;
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС При представлении заявки на бумажном носителе копии документов должны быть заверены участником. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;
договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в конкурсе принимает участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц). При представлении заявки на бумажном носителе копия должна быть заверена лицом, имеющим полномочия выступать от имени всех лиц на стороне участника. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала;
документы, подтверждающие возможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, обосновывающие предложенную участником цену и иные документы, запрашиваемые при применении антидемпинговых мер в соответствии с пунктом 1.5 конкурсной документации (если пунктом 1.5 конкурсной документации предусмотрено применение антидемпинговых мер), заверенные печатью (при ее наличии) и подписью участника. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала;
декларация/ии о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, оформленная/ые и заверенная/ые по форме приложения № 4 к конкурсной документации. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала;
дополнительные документы, на основании которых проводится оценка (если пунктом 4 конкурсной документации предусмотрено представление указанных документов). Перечень документов и порядок их оформления указываются в пункте 4 конкурсной документации.
Подача конкурсных заявок
Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи конкурсных заявок размещаются на сайтах. В этом случае срок действия конкурсных заявок устанавливается в соответствии с пунктом 8.1.2 конкурсной документации и не сокращается. Продление сроков действия обеспечения конкурсных заявок не требуется.
Каждый участник может подать только одну конкурсную заявку по каждому из лотов конкурсной документации. В случае если участник подает более одной конкурсной заявки по одному лоту, а ранее поданные им конкурсные заявки по данному лоту не отозваны, все конкурсные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.
Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок (за исключением бумажной части заявки при проведении конкурса в электронной форме). По истечении срока подачи заявок заявки не принимаются.
8.2.4. Взаимодействие участников осуществляется с контактным лицом, указанным в пункте 1.1.2 конкурсной документации, в пределах и в порядке, установленных конкурсной документацией. Подача заявок на участие в процедуре закупки, альтернативных предложений (если предоставление таковых предусмотрено конкурсной документацией), предложений для переторжки  (если соответствующее решение о проведении переторжки принято заказчиком), запросов осуществляется в порядке, установленном конкурсной документацией. В случае направления участником указанных документов по адресам, отличным от адреса, факса (в случае направления запроса при проведении процедуры в бумажной форме), указанных в пунктах 1.8, 7.2.2, 7.2.3 конкурсной документации, приглашении к переторжке, такие документы считаются непредставленными.
Конкурсная заявка в электронной форме
При проведении открытого конкурса в электронной форме конкурсная заявка должна состоять из электронной части и части, представляемой на бумажном носителе.
Часть заявки на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.8 конкурсной документации, и должна состоять из документов, указанных в пункте 8.1.7.7 конкурсной документации (если обеспечение заявки предоставляется участником в виде банковской гарантии). Часть заявки на бумажном носителе предоставляется, если пунктом 1.6 конкурсной документации предусмотрено обеспечение заявки и участник предоставляет такое обеспечение в виде банковской гарантии. Если обеспечение конкурсной заявки в виде банковской гарантии не предоставляется, то часть заявки на бумажном носителе не представляется.
Часть конкурсной заявки на бумажном носителе может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений. В случае если часть конкурсной заявки на бумажном носителе направлена почтовым отправлением и получена после даты вскрытия заявок, такая часть считается представленной, если отправлена до окончания срока подачи заявки и получена до даты рассмотрения заявок указанных в конкурсной документации. Подтверждением даты отправления является дата, указанная в штампе или квитанции почтового отправления. Подтверждением получения части конкурсной заявки на бумажном носителе является запись заказчика о поступлении и регистрации части конкурсной заявки или дата и подпись контактного лица, указанного в пункте 1.1.2 конкурсной документации, на почтовой квитанции о получении, если такая подпись предусмотрена.
Представитель участника для подачи части заявки на бумажном носителе должен иметь при себе:
- доверенность на право подачи документов, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт;
- 2 экземпляра расписки о получении документов на участие в конкурсе, оформленной в соответствии с приложением №- к конкурсной документации, подписанной со стороны участника.
Электронная часть конкурсной заявки состоит из открытой и закрытой частей.Открытая часть конкурсной заявки должна состоять из документов, перечисленных в пунктах 8.1.7.2, 8.7 конкурсной документации, упакованных в архив или серию архивов (многотомный архив) с использованием программы-архиватора.
Объем каждого файла архива не должен превышать 10 Мб.
Наименование архива, содержащего открытую часть конкурсной заявки, должно соответствовать формату «Наименование участникаОЧКонкурс№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер открытого конкурса.
Закрытая часть конкурсной заявки должна состоять из документов, перечисленных в пункте 8.1.7 конкурсной документации, за исключением документов, перечисленных в пункте 8.3.2 и абзаце 1 настоящего пункта конкурсной документации, упакованных в архив или серию архивов (многотомный архив) с использованием программы-архиватора.
Объем каждого файла архива не должен превышать 10 Мб.
Наименование архива, содержащего закрытую часть конкурсной заявки, должно соответствовать формату «Наименование участникаЗЧКонкурс№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» номер открытого конкурса.
Ограничение на общий объем электронных документов при подаче заявки (части заявки) в электронной форме указано в пункте 1.8 конкурсной документации.
Все файлы архива должны иметь наименование, соответствующее наименованию документов, содержащихся в них.
При проведении конкурса с ограниченным участием документы, входящие в состав заявки в соответствии с пунктом 7.12.3 конкурсной документации, представляются по частям (бумажная часть заявки, открытая и закрытая части заявки) в порядке, предусмотренном пунктами 8.3.2-8.3.7 конкурсной документации.
Документы, входящие в состав альтернативного предложения, предложения для переторжки, представляются в виде открытой части, за исключением документов, предусмотренных пунктом 1.5 конкурсной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом), которые представляются в виде закрытой части.
Наименование архива, содержащего открытую часть альтернативного предложения, должно соответствовать формату «Наименование участникаОЧАльтернатив№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» порядковый номер альтернативного предложения.
Наименование архива, содержащего закрытую часть альтернативного предложения, должно соответствовать формату «Наименование участникаЗЧАльтернатив№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» порядковый номер альтернативного предложения.
Наименование архива, содержащего открытую часть предложения для переторжки должно соответствовать формату «Наименование участникаОЧПереторжка№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» номер переторжки.
Наименование архива, содержащего закрытую часть предложения для переторжки должно соответствовать формату «Наименование участникаЗЧПереторжка№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» номер переторжки.
Требования к размеру архива открытой и закрытой частей альтернативного предложения, предложения для переторжки, а также порядку его формирования определяются в соответствии с требованиями пункта 8.3.6 конкурсной документации.
В случае непредставления участником части (частей) конкурсной заявки (документов на бумажном носителе (в случае когда в соответствии с условиями конкурсной документации ее предоставление является обязательным) и (или) открытой или закрытой части электронной части конкурсной заявки) такая заявка считается не поданной.
Электронная часть конкурсной заявки (альтернативное предложение, предложение для переторжки) подается в виде сканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi). Допускается сканирование в черно-белом режиме. В случае, если участник представляет выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную в форме электронного документа, то такая выписка должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица ИФНС, позволяющей идентифицировать выдавший налоговый орган (владельца квалифицированного сертификата). Документы, входящие в состав заявки (альтернативного предложения, предложения для переторжки), должны соответствовать требованиям по оформлению, изложенным в конкурсной документации.
Для надлежащей подачи электронных частей конкурсных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки) на участие в конкурсе участники в личном кабинете электронных процедур на ЭТЗП, на странице данного конкурса на сайте ЭТЗП подают электронные части конкурсной заявки (альтернативные предложения, предложения для переторжки), с использованием соответствующего функционала сайта ЭТЗП.
Электронная часть конкурсной заявки (альтернативное предложение, предложение для переторжки) должна быть подписана электронной подписью участника.
По истечении срока подачи конкурсных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки) участники не имеют возможности подать электронную часть конкурсной заявки (альтернативное предложение, предложение для переторжки).
Конкурсная заявка на бумажном носителе
Конкурсная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.8. конкурсной документации и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
При проведении конкурса с представлением заявок на бумажном носителе, такие заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б».Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должна содержать следующую информацию:«__________________________ (наименование и адрес участника);Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в конкурсе №__________________ (указать номер и наименование конкурса);Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается);Не вскрывать до __.__ часов ___________ времени «__» __________ 201_ г.»Маркировка конверта «Б» должна содержать номер и название лота, по которому участник подает финансово-коммерческое предложение.
Конверт «А» должен содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в пунктах 8.1.7.3-8.1.7.5, 8.1.7.7-8.1.7.9, 8.1.7.11 конкурсной документации.
Конверт «Б» должен содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в пунктах 2, 3.2, 8.1.7.10, 8.1.7.12, 8.8 конкурсной документации, а также заявку на участие в конкурсе и финансово-коммерческое предложение по форме приложений №1, 2 к конкурсной документации.
В случае представления участником конкурсных заявок по нескольким лотам допускается представление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». В каждом из конвертов должны содержаться конверт «А» в одном экземпляре и конверты «Б» по каждому из лотов, на которые участник подает заявку, содержащие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации.
При проведении конкурса с ограниченным участием документы, входящие в состав заявки в соответствии с пунктами 7.12.3 конкурсной документации, представляются в конвертах «А» и «Б» в порядке, предусмотренном пунктами 8.4.2-8.4.6 конкурсной документации.
Альтернативные предложения представляются в запечатанных конвертах. Маркировка конвертов должна содержать слова «Альтернативное предложение №указать наименование участника, порядковый номер альтернативного предложения участника, номер и наименование процедуры закупки, номер и название лота, порядковый номер альтернативного предложения участника. Не вскрывать до __.__ часов ___________ времени «__» __________ 201_ г.».
При представлении альтернативных предложений в составе конверта должны содержаться только документы, содержащие измененные условия по отношению к основному предложению, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 конкурсной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом). Разделение конвертов на «А» и «Б» не требуется. Альтернативное предложение представляется в двух экземплярах «Оригинал» и «Копия».
Предложения, представляемые в ходе переторжки, должны представляться в запечатанном конверте. Маркировка конверта должна содержать слова «Предложение участника указать наименование для переторжки указать дату проведения переторжки, в соответствии с приглашением к участию в переторжке, номер и наименование процедуры закупки, номер и название лота. Не вскрывать до __.__ часов ____________ времени «__» __________ 201_ г.».
При представлении предложений для переторжки в составе конверта должны содержаться только документы, содержащие измененные условия по отношению к первоначальному предложению, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 конкурсной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом). Разделение конвертов на «А» и «Б» не требуется. Предложение для переторжки представляется в двух экземплярах «Оригинал» и «Копия».
Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. Все листы конкурсной заявки (альтернативного предложения, предложения для переторжки) должны быть пронумерованы.
В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки (альтернативного предложения, предложения для переторжки), представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
Оригинал и копия заявки на участие в конкурсе (альтернативного предложения, предложения для переторжки) должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени участника. Все страницы конкурсной заявки (альтернативного предложения, предложения для переторжки), за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе.
Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке (альтернативном предложении, предложении для переторжки), должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе.
Конверты с конкурсными заявками (альтернативными предложениями, предложениями для переторжки) принимаются до истечения срока подачи конкурсных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки), за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо незапечатанных конвертов.
В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная заявка (альтернативное предложение, предложение для переторжки) не принимается.
По истечении срока подачи конкурсных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки) конверты не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой (альтернативным предложением, предложением для переторжки), полученный заказчиком по истечении срока подачи конкурсных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки) по почте, не вскрывается и не возвращается.
Изменение и отзыв конкурсных заявок
Участник вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок, не утрачивая права на обеспечение заявки.
Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.
Для изменения поданной конкурсной заявки необходимо отозвать заявку путем ее удаления или перевода в состояние редактирования, внести в нее изменения, подписать электронной подписью и вновь направить на электронную процедуру. Без отзыва заявки изменить ее невозможно. Для внесения изменений в поданную конкурсную заявку или отзыва заявки необходимо руководствоваться нормативными документами ЭТЗП, размещенными на сайте ЭТЗП.
Для изменения заявки, представленной на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.8 конкурсной документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер конкурса, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».
Изменения заявки, представленной на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для изменения заявки представители участников конкурса должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
Для отзыва заявки, представленной на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.8 конкурсной документации, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 1.8 конкурсной документации.
Отзыв заявки, представленной на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для отзыва заявки представители участников конкурса должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
Обеспечение конкурсных заявок
Обеспечение конкурсной заявки может быть представлено как в форме внесения денежных средств, так и в форме банковской гарантии.
Размер обеспечения конкурсной заявки устанавливается в пункте 1.6 конкурсной документации. Участник вправе выбрать способ обеспечения конкурсной заявки из указанных в пункте 8.6.1 конкурсной документации. Предоставление обеспечения иным, не указанным в пункте 8.6.1 конкурсной документации, способом не допускается.
При выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств участник перечисляет по реквизитам, указанным в пункте 1.6 конкурсной документации, денежные средства в размере, установленном в пункте 1.6 конкурсной документации.
Факт внесения участником денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должен быть подтвержден платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копией такого поручения.
В случае если участником конкурса в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в конкурсной документации, такой участник конкурса признается не предоставившим обеспечение заявки.
В случае если в платежном поручении, представленном участником в составе заявки, назначение платежа не указано или указано не в соответствии с требованиями пункта 1.6 конкурсной документации, обеспечение заявки считается непредставленным.
Для возврата денежных средств, внесенных участниками в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, необходимо при формировании заявки на участие в конкурсе указать реквизиты, на которые можно будет вернуть денежные средства.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются на счет всем участникам конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам конкурса.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются на счет участника конкурса, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.
Обстоятельства, при наступлении которых денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются на счет участника, указаны в подпункте 8 пункта 8.6.14 конкурсной документации.
При выборе способа обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник должен предоставить банковскую гарантию, выданную одним из банков, размер собственных средств (капитала) которого («Базель III») по форме 123 на последнюю отчетную дату и в течение предыдущих шести месяцев составляет не менее двадцати миллиардов рублей в соответствии с информацией, размещенной Центральным банком Российской Федерации на сайте www.cbr.ru, или одним из банков, указанных в приложении № - к конкурсной документации. Срок действия банковской гарантии должен составлять 120 (сто двадцать) дней со дня вскрытия заявок, установленного в пункте 1.8 конкурсной документации. Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в составе конкурсной заявки.
Обеспечение конкурсной заявки может быть оформлено в виде отдельной банковской гарантии по каждому лоту либо в виде одной банковской гарантии на общую сумму гарантии по всем лотам, на которые участник подает конкурсные заявки.
Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу заказчика.
Обеспечение заявки в виде банковской гарантии оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящей конкурсной документации.
В банковской гарантии должны быть указаны:
дата выдачи;
принципал;
бенефициар (заказчик);
гарант;
способ закупки, номер и ее наименование согласно пунктам 1.2, 1.3 конкурсной документации;
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, а именно:
- обязательство принципала, в случае если он будет признан победителем (либо участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер), либо будет признан единственным участником, допущенным к участию в конкурсе (при условии, что будет принято решение о заключении договора с таким участником) представить заказчику подписанный со своей стороны договор, иные документы, если требование их предоставления предусмотрено условиями конкурсной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения проекта договора от заказчика;
- обязательство принципала не совершать действий, направленных на отзыв своей конкурсной заявки после окончания срока подачи заявок;
денежная сумма, подлежащая выплате;
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно:
- изменение или отзыв принципалом поданной заявки на участие в конкурсе, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
- отказ принципала подписать договор в порядке, установленном конкурсной документацией;
- непредставление принципалом договора в срок, установленный конкурсной документацией;
- непредставление принципалом обеспечения исполнения договора;
- представление принципалом обеспечения исполнения договора не в соответствии с требованиями конкурсной документации;
- непредставление сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с требованиями пункта 9.2 конкурсной документации;
полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии.
Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).
Банковская гарантия также должна содержать:
обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика) со всеми приложенными к нему документами;
условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;
условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;
условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;
условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня вскрытия заявок, установленного пунктом 1.8 конкурсной документации;
условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями пункта 8.6.10 конкурсной документации;
указание на то, что сведения о принципале в объеме, определенном статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях» передаются гарантом в бюро кредитных историй;
указание на то, что гарантом соблюдаются нормативы достаточности капитала банка (Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) в размерах, предусмотренных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» на последнюю отчетную дату и на дату выдачи гарантии.
Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных лиц бенефициара.
Вместе с банковской гарантией участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.
Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе является несоответствие банковской гарантии условиям, изложенным в конкурсной документации.
Возврат банковской гарантии осуществляется заказчиком в случаях, указанных в пункте 8.6.7-8.6.8 конкурсной документации, при условии отсутствия обстоятельств, предусмотренных подпунктом 8 пункта 8.6.14 конкурсной документации, представившему ее лицу или гаранту, взыскание по ней не производится.
Для возврата обеспечения конкурсной заявки, представленного в форме банковской гарантии, участникам конкурса необходимо прибыть по адресу, указанному в пункте 1.8 конкурсной документации.
При себе необходимо иметь доверенность от организации, дающую право получить банковскую гарантию, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность (с указанием номера банковской гарантии, банка, выдавшего банковскую гарантию, суммы банковской гарантии и номера конкурса, по которым выдана банковская гарантия) либо решение или приказ о назначении должностного лица (генерального директора, директора), имеющего право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности (копия, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника).
Условия финансово-коммерческого предложения
Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с формой приложения № 2 к конкурсной документации. Финансово-коммерческое предложение должно включать цену за единицу (если указание единичных расценок предусмотрено конкурсной документацией) и общую цену предложения, а также подробное описание с указанием марок, моделей (спецификацию, технические требования и др.) товаров, работ, услуг (если подробное описание предусмотрено конкурсной документацией).
Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.
Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку участника. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
Предложение участника о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Единичные расценки, предложенные участником, не должны превышать единичные расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС).
Предоставление технического предложения
Техническое предложение представляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 конкурсной документации.
В техническом предложении участника должны быть отражены все условия, указанные в техническом задании конкурсной документации.
Все условия, указанные в техническом предложении, должны быть изложены таким образом, чтобы заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг.
В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой позиции.
Если участником конкурса предлагается эквивалентный товар, участник в техническом предложении должен отразить соответствующую информацию по каждому наименованию эквивалентного товара.
Заключение договора
Обеспечение исполнения договора
Исполнение договора может обеспечиваться как представлением банковской гарантии, так и внесением денежных средств на указанный заказчиком в пункте 1.7 конкурсной документации счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Размер обеспечения исполнения договора установлен в пункте 1.7 конкурсной документации. Участник вправе выбрать способ обеспечения исполнения договора из указанных в пункте 9.1.1 конкурсной документации. Предоставление обеспечения иным, не указанным в пункте 9.1.1 конкурсной документации, способом не допускается.
В случае применения антидемпинговой меры, предусмотренной пунктом 7.15.2.1 конкурсной документации, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 7.15.2.1 конкурсной документации.
Договор может быть заключен только после предоставления победителем или участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер), единственным участником, допущенным к участию в конкурсе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), обеспечения исполнения договора. Если в установленные сроки не представлено обеспечение исполнения договора, победитель или участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй номер), единственным участником, допущенным к участию в конкурсе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), такой победитель или участник признаются уклонившимися от заключения договора.
При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме перечисления денежных средств победитель (участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер или единственный участник, допущенный к участию в конкурсе) перечисляет по реквизитам, указанным в пункте 1.7 конкурсной документации, денежные средства в размере, установленном в пункте 1.7 конкурсной документации. В случае применения антидемпинговой меры, предусмотренной пунктом 7.15.2.1 конкурсной документации, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 7.15.2.1 конкурсной документации.
Факт внесения участником конкурса денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора должен быть подтвержден платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, или копией такого поручения.
В случае если победителем (участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, единственным участником, допущенным к участию в конкурсе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником)) представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, но до истечения срока, в течение которого такой победитель (участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, единственный участник, допущенный к участию в конкурсе) должен представить подписанный со своей стороны договор, денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в конкурсной документации, победитель (участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, единственный участник, допущенный к участию в конкурсе) признается уклонившимся от заключения договора.
При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии участник должен представить банковскую гарантию, выданную одним из банков, указанных в приложении № - конкурсной документации. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.
Победитель или участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер, единственный участник, допущенный к участию в конкурсе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником)), вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение заказчику с приложением проекта банковской гарантии, соответствующего требованиям конкурсной документации.
Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление гарантии предложенным банком может быть согласовано.
Требования к банковской гарантии установлены в пунктах 8.6.11, 8.6.12, 8.6.13 (за исключением подпунктов 6 и 8) 8.6.15, 8.6.16 (за исключением подпунктов 9 и 11), 8.6.17 конкурсной документации.
Банковская гарантия также должна содержать:
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, а именно обязательство исполнения принципалом всех обязательств по договору, заключаемому по итогам конкурса;
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по договору, заключаемому по итогам конкурса;
условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии;
срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями пункта 9.1.8 конкурсной документации;
условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии.
Денежные средства, внесенные победителем (участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, единственным участником, допущенным к участию в конкурсе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником) в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет этого участника в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, с даты получения полного комплекта документов, предусмотренных договором, подтверждающих исполнение обязательств по договору в том числе, накладных о поставке товаров, акта (актов) о выполнении работ, оказании услуг.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, могут быть удержаны заказчиком при наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 9.1.11 конкурсной документации.
Предоставление информации о конечных бенефициарах
До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов победитель, иной участник с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора.
Заключение договора
Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией. При невыполнении победителем конкурса требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, с учетом требований данного пункта.
Заказчик направляет участнику конкурса, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов конкурса на сайтах.
Участник конкурса, с которым заключается договор, должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в конкурсной документации), иные документы, если документацией предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения проекта договора от заказчика.Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями конкурсной документации согласно приложению № 6 к конкурсной документации в срок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также в случаях, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуется в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня одобрения заключения договора органом управления заказчика, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
В случае если победитель конкурса уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
Участник конкурса, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях конкурсной документации, конкурсной заявки и своего финансово-коммерческого предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.
Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.
В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем или участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер), единственным участником, допущенным к участию в конкурсе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), в случае установления его несоответствия требованиям конкурсной документации или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.
Исполнение, изменение, расторжение договора
Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в пункте 5 конкурсной документации, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам конкурса, которые устанавливались в конкурсной документации.
Приложение № 1
к конкурсной документации
На бланке участника
ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕВ КОНКУРСЕ №632/ОКЭ-МакрорегионСевер/16/РЯРС
Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в конкурсе №632/ОКЭ-МакрорегионСевер/16/РЯРС (далее – конкурс) на выполнение комплекса работ по подключению абонентов в целях оказания услуг связи для нужд Филиала АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Север".
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в порядке, предусмотренном конкурсной документацией без объяснения причин.
- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации.
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.
Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.
Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- поставляемые товары не являются контрафактными;
- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) в размере более 1000 рублей;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом конкурса, и административные наказания в виде дисквалификации;- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствует просроченная задолженность перед _________ (указывается наименование Заказчика) за 3(три) года, предшествующие дате размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации на сайтах;
- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют неисполненные обязательства перед _________ (указывается наименование Заказчика);
- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не причиняло вреда имуществу _________ (указывается наименование Заказчика);
- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.
Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в конкурсе обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения конкурса._______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в конкурсной заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения конкурса.
Настоящим уведомляю, что _______ (наименование участника) выступает/не выступает (указать необходимое) в качестве производителя (лица, изготавливающего товары, продукцию, выполняющего работы, оказывающего услуги).
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе конкурсной заявки.
Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон).
Адрес электронной почты участника: [email protected]________
Факс (___) _________________ (при наличии)
ОКПО _________________________ (указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника)
Название и адрес филиалов (при наличии) (указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника)
Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки ____________________________________________ (заполняется при выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств).
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии)(должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.
Приложение № 2
к конкурсной документации
Финансово-коммерческое предложение
«____» ___________ 20__ г.
Открытый конкурс №632/ОКЭ-МакрорегионСевер/16/РЯРС на право заключения договора на выполнение комплекса работ по подключению абонентов в целях оказания услуг связи для нужд Филиала АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Север".
_________________________________________________________________
(Полное наименование участника)
Единичные расценки на выполнение отдельных видов работ
№ п/пНаименование работ Единица измерения Минимальная единица для расчетов Состав работ Цена работ,
руб.
(без учета НДС18%) Цена работ,
руб.
(с учетом НДС18%)*
1 Подключение услуги ШПД (в стоимость работы включена стоимость материалов и кабеля.) подключение 1 подключение абонента … … …
2 Совместное подключение услуги ШПД и КТВ (в стоимость работы включена стоимость материалов и кабеля.) подключение 1 подключение абонента … … …
Предельная цена договора не превысит 10 472 880 (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС, 12 357 998,40 (двенадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек с учетом НДС.
Сумма начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых работ с учетом всех расходов, в том числе стоимости Материалов и Кабеля, необходимых для выполнения работ, а также всех затрат, связанных с доставкой Материалов, Кабеля и Оборудования на Объекты и иными транспортными расходами, погрузочно-разгрузочными работами, обеспечением сохранности Оборудования, Материалов, Кабеля и иного имущества (в том числе ключей от узлов связи Заказчика), необходимого для выполнения работ, подготовкой фотоотчета, если такое требование будет письменно выдано Заказчиком, а также все иные затраты и расходы, связанные с исполнением договора (кроме НДС) составляет ________________________ (____________) рублей __ копеек.
Сумма начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых работ с учетом всех расходов, в том числе стоимости Материалов и Кабеля, необходимых для выполнения работ, а также всех затрат, связанных с доставкой Материалов, Кабеля и Оборудования на Объекты и иными транспортными расходами, погрузочно-разгрузочными работами, обеспечением сохранности Оборудования, Материалов, Кабеля и иного имущества (в том числе ключей от узлов связи Заказчика), необходимого для выполнения работ, подготовкой фотоотчета, если такое требование будет письменно выдано Заказчиком, а также все иные затраты и расходы, связанные с исполнением договора (включая НДС) составляет ________________________ (____________) рублей __ копеек.
(информация об НДС заполняется в соответствии с применяемой Поставщиком системой налогообложения).
Место выполнения работ: Ярославская область, Республика Коми, Архангельская область.
Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 31 мая 2017 г. на основании Заказ-нарядов.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет: __________ месяцев с даты подписания Акта.
Гарантийный срок на Материалы и Кабель составляет: ______________ месяцев.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком за каждый отчетный период, на основании счета в течение _____________(_________________) календарных дней с момента подписания Сторонами отчета и Акта сдачи-приемки выполненных работ за соответствующий отчетный период. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет победителя в валюте РФ.
Срок действия финансово-коммерческого предложения: (указать срок, но не менее 120 календарных дней) ___________________________________ календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок открытого конкурса №________________.
Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать)

Приложение № 3
к конкурсной документации
Сведения о квалифицированном персонале участника
ФОРМА
№ Количество специалистов по требуемой специальности Из них состоят в штате Документы, подтверждающие квалификацию
Имеющий полномочия действовать от имени участника _________________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
Приложение № 4
к конкурсной документации
ФОРМА
декларации о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что _____________________________________________________ (указывается наименование участника закупки) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _______________________________ (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________.
2. ИНН/КПП: ______________________________ (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе).
3. ОГРН: ____________________________.
4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) ________________________ (наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре).
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности.
N п/пНаименование сведений Малые предприятия Средние предприятия Показатель
1 2 3 4 5
11. Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов не более 25 -
22. Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов не более 49 -
33. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов не более 49 -
44. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек до 100 включительно от 101 до 250 включительно указывается количество человек (за каждый год)
до 15 - микропредприятие55. Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей 800 2000 указывается в млн. рублей (за каждый год)
120 в год - микропредприятие66. Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 -
77. Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2-
.8. Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства да (нет)
(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)
99. Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства да (нет)
(при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства)
110. Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" да (нет)
(при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)
111. Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции да (нет)
112. Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») -
113. Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации да (нет)
114. Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» да (нет)
___________________________________
(должность, Фамилия Имя Отчество (при наличии), подпись)
М.П. (при наличии)
Приложение № 5
к конкурсной документации
Сведения об опыте выполнения работ
ФОРМА
год Реквизиты договора Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) Сумма договора (в руб., без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта) Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору Сведения об обоснованности и удовлетворении участником требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений
Имеющий полномочия действовать от имени участника _________________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
Приложение № 6
к конкурсной документации
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ________
г. Ярославль «___» «__________» 20__ г.
АО «Компания ТрансТелеКом», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании Доверенности ___________, с одной стороны, и _______ «__________________», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________ __________________ ____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:1.ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
1.1 Нижеуказанные определения используются в настоящем договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
Объект - жилое и/или нежилое здание, в котором расположен узел связи и/или подведена линия связи Заказчика.
Техническое помещение Объекта (ТП) - чердачное, подвальное помещение, технический этаж или другое нежилое помещение Объекта, выделенное для размещения сооружений связи Заказчика;
ШПД – услуга широкополосного доступа в Интернет по технологии FTTB/FTTC;
КТВ – услуга аналогового кабельного телевидения;
ЦТВ – услуга цифрового телевидения с применением технологии IPTV или DVB-C;
Абонент – физическое лицо (ФЛ) или юридическое лицо (ЮЛ), намеренное заключить или заключившее с Заказчиком договор об оказании услуг связи (ШПД, КТВ, ЦТВ, МТС);
Абонентская линия - совокупность кабельных линий, проходящих от распределительного устройства, расположенного на Объекте, до помещения Абонента;
Распределительное устройство (РУ) – шкаф узла доступа с коммутатором или распределительная коробка с расшитым многопарным кабелем;
Заказ-наряд - заявка Заказчика на выполнение работ, в которой указываются перечень заказанных Заказчиком работ, сроки выполнения работ, а также их стоимость;
Отчетный период - период с первого по последнее число каждого календарного месяца, в котором Подрядчиком были выполнены работы, в соответствие с условиями настоящего договора;
Материалы - материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, изделия, средства для монтажа и прочее, за исключением Кабеля), которые необходимы для выполнения работ по настоящему договору;
Кабель – витой и коаксиальный кабели, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, типы и необходимые требования к которым приведены в Приложении № 14 к настоящему договору.
Оборудование – оборудование (маршрутизаторы, роутеры, голосовые шлюзы, ТВ-приставки, усилители ТВ-сигнала), подключаемое к сети связи Заказчика, устанавливаемое Подрядчиком в помещении Абонента;
Оконечное абонентское устройство (ОАУ) - устройство Абонента (персональный/мобильный компьютер, телефонный аппарат, телевизионный приемник и т.п.), предназначенное для пользования услугой связи, предоставляемой Заказчиком;
Работы по подключению – комплекс работ по строительству Абонентской линии, выполняемых с целью предоставления услуг связи Заказчиком.
Территория обслуживания – адресный список зданий, в которых Подрядчик выполняет Работы по подключению, определенный в Приложении № 2 к настоящему договору.
Услуга (Услуги) – услуги связи ШПД, КТВ, ЦТВ.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по подключению абонентов в целях оказания услуг связи для нужд Филиала АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север», а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с тарифами на работы, указанными в Разделе № 1 Приложения № 1 к настоящему договору. Тарифы на основные работы определены в локальных сметных расчетах в Разделе № 2 Приложения № 1 к настоящему договору. Состав дополнительных работ определен в Разделе № 3 Приложения № 1.
Работы выполняются Подрядчиком на Территории обслуживания, определенной в Приложении № 2 к настоящему договору.
Работы поручаются Подрядчику в соответствующих Заказах-нарядах, в которых Стороны устанавливают объем, дату выполнения и стоимость выполнения работ. Заказы-наряды подписываются Сторонами в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 3 к настоящему договору.
Работы по настоящему договору выполняются с использованием Материалов и Кабеля, предоставляемых Подрядчиком и Оборудования, предоставляемого Заказчиком.
Работы по настоящему договору должны быть выполнены с использованием Кабеля, предоставляемого Подрядчиком. В этом случае Стороны согласовывают марку, производителя и количество предоставляемого Подрядчиком Кабеля в порядке, установленном п.3.2.5 настоящего договора. Предоставляемый Подрядчиком Кабель должен соответствовать по качеству требованиям, предъявляемым Заказчиком в соответствии с Приложением № 14 к договору.
Необходимость предоставления Подрядчиком Кабеля определяется Заказчиком в соответствующем Заказе-наряде. В зависимости от Стороны, предоставляющей Кабель для выполнения работ, применяется соответствующий тариф на работы, указанный в Разделе № 1 Приложения № 1 к настоящему договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения настоящего договора назначить из числа сотрудников Заказчика лиц, уполномоченных для взаимодействия с Подрядчиком, в том числе, для освидетельствования скрытых работ, оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.
Выдавать Подрядчику Заказ-наряды на выполнение работ в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты выполнения работ путем выдачи на руки представителю Подрядчика, имеющему доверенность на получение Заказов-нарядов, или путем направления Подрядчику по электронной почте __________________________ административному представителю Подрядчика _____________________(укажите должность и ФИО) с обязательным последующим направлением оригиналов по адресу Подрядчика, указанному в ст. 13 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней.
Информировать Подрядчика об услугах связи, оказываемых Заказчиком, в объеме, необходимом для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, и своевременно информировать Подрядчика об изменениях в условиях предоставления услуг связи Заказчиком.
До начала выполнения работ по подключению Абонентов:
- передать Подрядчику Оборудование, необходимое для выполнения работ;
- предоставить Подрядчику подписанный со стороны Заказчика абонентский комплект документов, состав которого определен в Приложении № 4 к настоящему договору;
- предоставить Подрядчику доступ к узлу связи и линиям связи Заказчика, расположенным на Объекте. Порядок предоставления Подрядчику ключей от узлов связи Заказчика определяется внутренним регламентом Заказчика, предоставляемым Подрядчику для ознакомления в момент подписания настоящего договора.
Нести иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
3.2. Подрядчик обязан:
Выполнять работы в сроки, определенные в Заказе-наряде.
Выполнять работы ежедневно с 09.00 до 21.00 по московскому времени, в будние дни, в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 20.00 по московскому времени (указывается местное время, соответствующее часовому поясу филиала).
Выполнять работы на основании Заказа-наряда в точном соответствии с действующими нормативами и правилами, закрепленными в законодательстве Российской Федерации, а также в соответствии с Требованиями к выполнению работ, определенными в Приложении № 5 к настоящему договору.
Выполнять работы по настоящему договору собственными силами. Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц без предварительного письменного согласия об этом Заказчика. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц Подрядчик отвечает за их действия как за свои собственные.Согласовывать с Заказчиком количество предоставляемого Подрядчиком Кабеля до начала выполнения работ с использованием этого Кабеля. Согласование оформляется протоколом в формате, определенном в Приложении № 7 к настоящему договору.
Обеспечить процент конвертации Заказов-нарядов на подключение Абонентов, назначенных Подрядчику, на уровне не ниже 75%. Порядок расчета процента конвертации определен в Приложении № 6.
Вести реестр Заказов-нарядов, находящихся в работе у Подрядчика, и предоставлять его по запросу Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня.
Передавать Заказчику заполненный Заказ-наряд, подписанный Подрядчиком и Абонентом, и абонентский комплект документов, подписанный Абонентом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после выполнения работ по соответствующему Заказу-наряду.
Обеспечивать выполнение работ персоналом, имеющим необходимую квалификацию для выполнения работ по договору, с учетом требований к работам, определенным в Приложении № 5 к договору. По запросу Заказчика предоставлять списки персонала Подрядчика и официальные документы, подтверждающие квалификацию всех и каждого из персонала Подрядчика в соответствии с требованиями настоящего оговора и действующего законодательства.
Не допускать присутствия на спецодежде персонала Подрядчика иных логотипов, кроме логотипа Заказчика без предварительного письменного согласия Заказчика.
Незамедлительно по запросу Заказчика предоставлять информацию, связанную с исполнением настоящего договора.
В случае письменного требования Заказчика ежедневно предоставлять Заказчику по телефону или по адресу электронной почты ________________ отчеты о выполненных работах не менее 6 раз в день, интервал отчетов каждые 2 часа с 09:00 до 21:00 по ______ времени (указывается местное время, соответствующее часовому поясу филиала).
Представлять Заказчику отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки выполненных работ за соответствующий отчетный период в порядке и сроки, указанные в статье 5 настоящего договора.
Предоставить Заказчику документы Подрядчика, указанные в Приложении № 15 к настоящему договору.
Передавать Абонентам в аренду Оборудование от имени и в интересах Заказчика на условиях соответствующих соглашений с Абонентами.
Не осуществлять наличные и иные расчеты с Абонентом.
Не предлагать, не рекламировать, не обсуждать с Абонентами цены, качество, порядок оказания услуг и дополнительных сервисов Заказчика или иных организаций или индивидуальных предпринимателей (включая Подрядчика), кроме работ, выполняемых непосредственно Подрядчиком в рамках настоящего договора, если иное не предусмотрено иными соглашениями с Заказчиком.
Не повышать самостоятельно стоимость услуг для Абонентов.
Устранять самостоятельно за свой счет причины замечаний и претензий к выполненным работам по подключениям, поступающих Подрядчику или Заказчику от ДЕЗ (дирекции единого заказчика), УК (управляющих компаний), ТСЖ (товариществ собственников жилья), ЖСК (жилищно-строительных кооперативов), городской телефонной сети, ЦЭС (центральной энергетической службы), от иных жилищно-эксплуатационных организаций и других организаций, осуществляющих управление зданиями, или собственников помещений и зданий.При обнаружении фактов вандализма и/или кражи собственности Заказчика прекращать выполнение работ и незамедлительно сообщать об этом представителю Заказчика и ждать дальнейших его указаний.
Нести иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
3.3.Заказчик вправе:
Проверять в любое время ход выполнения работ по настоящему договору.
Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору.
В любой момент отзывать и изменять условия Заказов-нарядов на подключение Абонентов.
Вносить корректировки в объем и срок передачи Оборудования, сообщая об этом Подрядчику не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до соответствующей даты передачи.
По своему усмотрению изменять тарифы, условия и сроки оплаты работ по настоящему договору, а также формы договоров на оказание услуг связи, заключаемых с Абонентами.
В любое время проверять у работников Подрядчика знания требований к выполнению работ, определенные в Приложении № 5 к настоящему договору, предупредив Подрядчика об этом не менее, чем за 2 (два) рабочих дня.
Применить штрафные санкции в случае выявления факта нарушения условий настоящего договора и/или соответствующих Заказов-нарядов. Размер штрафных санкций указан в Приложении № 8 к настоящему договору.
Осуществлять иные права в соответствии с настоящим договором.
3.4 Взаимодействие Сторон при приемке-передаче Оборудования, предоставляемого Заказчиком:
Оборудование, предоставляемое в соответствии с условиями настоящего договора Заказчиком, принимается Подрядчиком на складе Заказчика, расположенном на территории городов Ярославской области: г. Ярославль, г. Рыбинск, Республики Коми: г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Сосногорск, г. Печора, г. Усинск, г. Инта, Архангельской области: г. Котлас, пос. Вычегодский, г. Коряжма . Точный адрес склада Заказчик сообщает Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего договора. Передача предоставляемого Заказчиком для выполнения работ Оборудования оформляется накладной по форме № М-15 и Актом приема-передачи Оборудования (при необходимости), при этом риск случайной гибели, утраты и/или повреждения Оборудования переходит от Заказчика к Подрядчику в момент подписания Подрядчиком накладной по форме № М-15. Стороны подписывают накладную по форме № М-15 и Акт приема-передачи Оборудования (при необходимости) в момент передачи Оборудования. При получении Оборудования Подрядчик обязан обеспечить наличие доверенности у лица, ответственного за его получение, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и сохранность. Погрузочно-разгрузочные работы и доставка Оборудования, предоставляемого Заказчиком, до места выполнения работ осуществляется силами Подрядчика.
В случае если при приемке Оборудования были выявлены недостатки, Стороны подписывают Акт с указанием недостатков и сроков их устранения. Неработоспособность оборудования, выявленная в ходе выполнения работ/оказания услуг, отражается Актом по форме ОС-16.
Подрядчик обязан производить сверку остатков Оборудования, переданного Заказчиком и использованных Подрядчиком согласно Актам сверки, предоставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения такого Акта.
В случае возникновения истощения запаса полученного от Заказчика Оборудования и бланков абонентского комплекта документов Подрядчик обязан направить Заказчику заявку на их выдачу по форме Приложения № 9 в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до возникновения их дефицита.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена настоящего договора не превысит 12 357 998,4 (двенадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек с учетом НДС, в том числе НДС (18%) в размере 1 885 118,4 (один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч сто восемнадцать) рублей 40 копеек. По настоящему договору у Заказчика не возникает обязанности заказать работы на всю указанную в настоящем пункте сумму.
Фактический объем работ по договору определяется исходя из потребностей Заказчика. Фактическая стоимость определяется исходя из количества успешных подключений Абонентов как данный термин определен в п. 5.3 договора, выполненных Подрядчиком в соответствии с договором. В стоимость работ, указанных в Разделе № 1 Приложения № 1 «Тарифы на работы», входит стоимость Материалов и Кабеля, предоставляемых Подрядчиком и необходимых для выполнения работ, а также все затраты Подрядчика, связанные с доставкой Материалов, Кабеля и Оборудования на Объекты и иными транспортными расходами Подрядчика, погрузочно-разгрузочными работами, обеспечением сохранности Оборудования, Материалов, Кабеля и иного имущества (в том числе ключей от узлов связи Заказчика), необходимого для выполнения работ по настоящему договору, подготовкой фотоотчета Подрядчиком, если такое требование будет письменно выдано Заказчиком, а также все иные затраты и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком настоящего договора.Стоимость работ, выполненных Подрядчиком за соответствующий отчетный период, рассчитывается ежемесячно в Акте сдачи-приемки выполненных работ.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком за каждый отчетный период, на основании счета Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами отчета и Акта сдачи-приемки выполненных работ за соответствующий отчетный период. Указание в настоящем договоре на срок для оплаты выполненных работ не рассматривается Сторонами как условие о коммерческом кредите.
Оплата выполненных работ производятся Заказчиком в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в валюте Российской Федерации. Днем платежа (днем выполнения Заказчиком своей обязанности по оплате) считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Счета-фактуры по настоящему договору выставляются в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
При обнаружении факта выполнения Подрядчиком работ с опозданием относительно сроков, указанных в соответствующем Заказе-наряде, Заказчик оставляет за собой право рассматривать такое подключение Абонента к Услугам как выполненное с существенным нарушением требований к работам, установленным договором, не оплачивать стоимость работ за данное подключение и не возмещать расходы, понесенные Подрядчиком при выполнении указанных работ.Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору в случае задержек Подрядчика при расчетах с привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору субподрядными организациями или индивидуальными предпринимателями на срок более 10 (десяти) календарных дней.
5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Работы по Заказам-нарядам выполняются Подрядчиком в сроки, указанные в Заказе-наряде.
В случае невозможности выполнения работ по Заказу-наряду в установленный срок, Подрядчик в течение одного рабочего дня согласовывает перенос срока выполнения работ с Заказчиком и Абонентом с указанием в Заказе-наряде причины переноса. Если работы невозможно выполнить в связи с отсутствием технической возможности, Подрядчик возвращает Заказ-наряд Заказчику с указанием причины невыполнения в Заказе-наряде в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента определения невозможности подключения Абонента.
Заказ-наряд на выполнение работ по подключению Абонента считается выполненным Подрядчиком, а подключение Абонента успешно осуществленным, при одновременном выполнении следующих условий:
Выполненные работы по подключению Абонента обеспечивают возможность оказания услуг связи Заказчиком;
Заказ-наряд в информационной системе Заказчика имеет статус «исполнено»;
Произошла успешная активация Абонента в автоматизированной системе расчетов Заказчика. Активация Абонента считается успешной при одновременном выполнении следующих условий:
на лицевой счет Абонента поступили денежные средства в размере, равном или превышающем сумму абонентской платы за первый месяц пользования Услугой по выбранному Абонентом тарифному плану;
в автоматизированной системе Заказчика подтвержден факт наличия возможности использования Абонентом Услуг в отчетном периоде;
Все услуги по выбранному Абонентом тарифному плану, включая дополнительные опции, подключены в соответствии с условиями настоящего договора и инструкциями Заказчика;
Подрядчик возвратил Заказчику выполненный Заказ-наряд;
Подрядчик предоставил Заказчику полный, разборчиво заполненный абонентский комплект документов, подписанный Абонентом (экземпляры Заказчика);
Отсутствуют претензии от Абонента и иных лиц в связи с выполненными Подрядчиком работами.
Ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик предоставляет Подрядчику данные об активации Абонентов из автоматизированной системы расчетов Заказчика. Подрядчик подготавливает Отчет о выполненных работах по Заказам-нарядам на основании данных, предоставленных Заказчиком, об активации Абонентов.
Ежемесячно в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предъявляет Заказчику результаты работ и передает подписанные Подрядчиком отчетные документы, необходимые для приемки выполненных работ Заказчиком:
Отчет о выполненных работах по Заказам-нарядам (п. 5.3. настоящего договора) за отчетный период по форме, указанной в Приложении № 10 к настоящему договору;
Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложениями по форме, указанной в Приложении № 11 к настоящему договору;
Отчет об остатках Оборудования по форме, указанной в Приложении № 12 к настоящему договору;
Справка об использовании за отчетный период Оборудования, предоставленных Заказчиком.
В случае письменного требования Заказчика, Подрядчик в срок до 20-го числа отчетного месяца представляет аналогичный отчет за период с 1 по 15 число отчетного месяца.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в п.5.5 настоящего договора направляет Подрядчику подписанные документы, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания с перечнем замечаний. Если по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика отчетных документов, указанных в п. 5.5. договора, Заказчик не представит Подрядчику ни подписанные Заказчиком документы, ни мотивированный отказ от их подписания, то Подрядчик направляет письменное напоминание об отсутствии ответа Заказчика. В случае, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения напоминания Подрядчика Заказчик не представит Подрядчику ни подписанные Заказчиком документы, ни мотивированный отказ Заказчика от их подписания, то такое бездействие не может ни при каких условиях считаться принятием Заказчиком работ по настоящему договору.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Сторонами составляется Акт с перечнем недоделок и сроками их устранения. Все выявленные замечания устраняются силами Подрядчика в согласованные сторонами сроки. После устранения недостатков Подрядчик повторно предъявляет Заказчику выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора. Работы за отчетный период считаются выполненными после подписания Сторонами документов, перечисленных в п.5.5 настоящего договора. Заказчик не оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы по неуспешным подключениям Абонентов и не возмещает расходы Подрядчика, связанные с выполнением таких работ.
Вместе с документами, указанными в п. 5.5 договора, Подрядчик обязуется представить Заказчику счет-фактуру в российских рублях. В случае непредставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, Заказчик вправе приостановить обязательства по оплате счета до даты предоставления счет-фактур.Заказчик вправе в любой момент времени в течение срока действия настоящего договора с предварительным предупреждением Подрядчика проводить проверку выполняемых или выполненных Подрядчиком или его субподрядчиками работ, технических, качественных и иных параметров работ силами Заказчика либо сторонней аудиторской, бухгалтерской или консалтинговой компании, а также требовать содействия Подрядчика и субподрядчиков при проведении такой проверки.Подрядчик обязуется предоставить доступ к любым помещениям, системам, документам Подрядчика и субподрядчиков в разумно необходимое время для проверки записей, документации, процедур, Материалов и Кабеля, предоставленного Подрядчиком. Подрядчик обязуется обеспечить доступ к персоналу Подрядчика и субподрядчиков, документации, Материалам и Кабелю, обеспечить возможность общаться с персоналом Подрядчика и субподрядчиков, с целью, включая, но не ограничиваясь: i) получения информации, необходимой для выполнения Заказчиком своих обязательств и осуществления прав по договору, в том числе права на судебную защиту; ii) проверки выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору; iii) подтверждения, что документация ведется в соответствии с требованиями настоящего договора; iv) подтверждения достоверности, полноты и непротиворечивости информации, предоставленной Подрядчиком; v) экспертизы Материалов и Кабеля, предоставленных Подрядчиком; vi) проверки добросовестности Подрядчика, включая конфиденциальность, полноту и доступность Абонентам информации в отношении оказания Услуг.
Подрядчик обязан требовать от своих субподрядчиков обеспечить разумное содействие в проведении проверок по настоящему договору.
Для определения степени удовлетворенности Абонентов качеством работ по настоящему договору, выполненных Подрядчиком или его субподрядчиками, Заказчик вправе проводить проверки качества после каждого визита персонала Подрядчика или его субподрядчиков с целью подключения Абонентов. Проверки могут проводиться путем опроса Абонентов, анкет качества, рассмотрения жалоб и обращений Абонентов к Заказчику.
В случае, если в результате проверки были выявлены недостатки, Подрядчик обязуется устранить недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При нарушении срока выполнения работ по соответствующему Заказу-наряду и других условий настоящего договора и Приложений к нему Заказчик вправе привлечь Подрядчика к ответственности, размер которой установлен в Приложении № 8 к настоящему договору.
В случае повреждения или утраты Оборудования, предоставленного Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет по выбору Заказчика и в сроки указанные в соответствующем требовании Заказчика:
в случае повреждения Оборудования, - возместить Заказчику стоимость ремонтных работ и расходов Заказчика по доставке в ремонт и обратно, либо заменить неисправное Оборудование, либо своими силами и за свой счет осуществить ремонт неисправного Оборудования, а также возместить расходы Заказчика по их доставке на соответствующий Объект или склад Заказчика;
в случае утраты Оборудования– возместить Заказчику стоимость Оборудования, по которой они приобретались Заказчиком взамен утраченным, либо приобрести утраченное Оборудование, либо возместить расходы Заказчика на приобретение Оборудования взамен утраченного, а также возместить расходы Заказчика по их доставке на соответствующий Объект или склад Заказчика.
Подрядчик несет ответственность в случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, Оборудования и иного имущества Абонента и третьих лиц, находящихся на территории Объекта в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на восстановление поврежденных инженерных коммуникаций.
В случае, если при выполнении работ Подрядчик использовал Кабель, не соответствующий требованиям, указанным в Приложении № 14 к настоящему договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в 10-кратном размере от стоимости работ, при выполнении которых был использован такой Кабель.
В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 4.5 настоящего договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) от фактически неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от просроченной суммы.
Применение штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. Неустойка подлежит уплате только в случае выставления письменного требования об этом. При этом датой признания расхода (дохода) Стороны в виде неустойки к настоящему договору считается дата фактической уплаты (получения) денежных средств в виде неустойки. В случае неуплаты неустойки в добровольном порядке, она считается непризнанной, а разногласия и/или спорные вопросы рассматриваются в порядке, установленном настоящим договором.
По настоящему договору Подрядчик не вправе начислять и требовать от Заказчика выплаты процентов на сумму долга за период пользования чужими денежными средствами в порядке, установленном пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае нарушения Подрядчиком условий, установленных п.10.14. настоящего договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100% от стоимости договорных обязательств, по которым была произведена переуступка.
Все платежи, вытекающие из статьи 6 «Ответственность Сторон» настоящего договора, производятся виновной Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования и счета на оплату штрафных санкций от другой Стороны.
Применение Заказчиком какого-либо предусмотренного законом или договором средства защиты, включая, но не ограничиваясь, требованием об уплате штрафа или неустойки, не исключает право Заказчика прибегнуть к другому способу защиты своих прав.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ, Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать об этом Заказчика.
Заказчик вправе требовать от Подрядчика предпринимать меры для устранения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению настоящего договора в случаях: i) неисполнение Подрядчика может создать угрозу для деятельности Заказчика; ii) действия или бездействия Подрядчика или субподрядчиков приводят к задержке или прерыванию оказания Услуг; iv) обстоятельства непреодолимой силы препятствуют или ограничивают оказание Услуг.После получения требования Заказчика в соответствии с п. 6.13 настоящего договора, Подрядчик обязуется в разумный срок, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования Заказчика: i) незамедлительно начать расследование событий, указанных в требовании; ii) направить Заказчику отчет о результатах расследования; iii) предложить Заказчику разумные меры для устранения обстоятельств, препятствующих нормальному выполнению работ; iv) уведомлять Заказчика о результатах предпринятых мер по устранению указанных обстоятельств; v) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к любой информации, связанной с действием указанных обстоятельств.
Если Заказчик приходит к заключению, что Подрядчик не выполняет требования Заказчика, указанные в п. 6.13 или не выполняет действий, предусмотренных в п. 6.14 договора, то Заказчик вправе по своему усмотрению осуществить следующие действия по отдельности или совместно: i) организовать встречу с руководителями Подрядчика для обсуждения ситуации и выработки приемлемого решения; ii) привлекать экспертов и специалистов для выработки совместно со специалистами Подрядчика плана мероприятий по устранению причин, препятствующих выполнению договора; iii) уведомить Подрядчика о приостановлении выполнения им работ. В этом случае Заказчик будет не обязан оплачивать стоимость работ, выполненных Подрядчиком после даты такого уведомления, и возмещать расходы, связанные с их выполнением.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев.
Гарантийный срок на Материалы и Кабель, предоставленные Подрядчиком, по настоящему договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
Гарантийный срок по п.7.1 и 7.2 настоящего договора начинает течь с момента подписания Абонентом акта сдачи-приемки работ. В течение указанного периода Подрядчик обязан за свой счет, в двухдневный срок с момента подписания Сторонами/Абонентом протокола обнаруженных дефектов устранять возникшие дефекты и неисправности, вызванные нарушением или отступлением от технологии выполнения работ, использованием некачественных Материалов. Наличие и определение причин возникновения дефектов в течение гарантийного периода производится совместно представителями Абонента, Заказчика и Подрядчика с подписанием протокола о выявленных недостатках в момент осмотра.
Порядок определения недостатков работ, Материалов и Кабеля:
7.4.1. Заказчик по электронной почте сообщает административному представителю Подрядчика о дефектах и неисправностях, имеющих признаки гарантийного случая. Не позднее, чем на следующий день Подрядчик, Заказчик и Абонент производят осмотр на Объекте с целью определения причин недостатков работ, Материалов и Кабеля.
7.4.2. По результатам осмотра Сторонами и Абонентом подписывается протокол обнаруженных дефектов.
7.4.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания протокола обнаруженных дефектов Заказчик составляет двухсторонний протокол совместно с Абонентом, который имеет законную силу.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» мая 2017 года. Наступление срока, указанного в п.8.1. настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до его наступления. Срок окончания выполнения работ, поручаемых Подрядчику в соответствующих Заказах-нарядах, не может превышать срок, указанный в п.8.1 договора.
Настоящий договор может быть полностью или частично досрочно расторгнут по соглашению Сторон или иным основаниям, указанным в действующем законодательстве Российской Федерации и настоящем договоре.
Заказчик имеет право полностью или частично досрочно расторгнуть настоящий договор/Заказ-наряд в одностороннем внесудебном порядке, без возмещения Подрядчику каких-либо убытков в связи с таким расторжением, с предварительным письменным уведомлением Подрядчика не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения, договор/Заказ-наряд при этом считается расторгнутым с даты получения уведомления Подрядчиком.Заказчик вправе незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке при условии письменного уведомления Подрядчика расторгнуть настоящий договор/Заказ-наряд в случае существенного нарушения Подрядчиком одного и более обязательств по настоящему договору/Заказу-наряду, включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях:
Подрядчик не устраняет допущенные нарушения настоящего договора более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика, указывающего на факт нарушения;
у Подрядчика отсутствует возможность исправить допущенное нарушение;
какие-либо лицензии, допуски или разрешения государственного или иного органа, необходимые для выполнения Подрядчиком или субподрядчиками условий настоящего договора, были отозваны, признаны недействительными, прекратили свое действие или были приостановлены.
в других случаях, предусмотренных настоящим договором или законом.
Предоставление ненарушившей Стороной права на исправление нарушения не должно рассматриваться как исключающее или ограничивающее ответственность нарушившей Стороны за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по настоящему договору;
Каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в случае начала процедуры банкротства, временного наблюдения/управления или ликвидации, проводимых в отношении другой Стороны.
В случае расторжения настоящего договора/Заказа-наряда Стороны придерживаются следующего порядка:
После получения извещения одной из Сторон о расторжении настоящего договора/Заказа-наряда Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Заказчику исполненные и неисполненные Заказы-наряды, абонентские комплекты документов, ключи от узлов связи и предоставить все отчетные документы за период действия настоящего договора, перечисленные в п.5.5;
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов от Подрядчика Заказчик проверяет их со своей стороны и проводит приемку фактически выполненных работ на дату расторжения настоящего договора/Заказа-наряда. По результатам приемки, кроме предоставленных Подрядчиком документов, Стороны подписывают двусторонний акт сверки Оборудования, переданного Заказчиком и смонтированного Подрядчиком;
В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта сверки Подрядчик возвращает Заказчику согласно акту сверки имеющееся у него Оборудование, переданное Подрядчику для выполнения работ по настоящему договору;
Если в результате проведения сверки выявлена недостача полученного от Заказчика Оборудования и/или ключей от узлов связи, Подрядчик обязан возместить стоимость недостающего Оборудования и/или работ по замене запирающих устройств узлов связи Заказчика, а также возместить другой ущерб и убытки Заказчика, связанные с их утратой, уничтожением, повреждением в сроки, установленные ст.6.10 настоящего договора. В указанных в настоящем пункте случаях Стороны производят зачет взаимных требований при условии наличия у Заказчика обязательства по оплате выполненных работ Подрядчику;
При досрочном расторжении настоящего договора Стороны составляют Акт сверки взаиморасчетов и при наличии задолженности производят окончательный расчет в течение ______ (__________) дней с момента подписания Акта сверки взаиморасчетов.
Заказчик имеет право приостановить выплаты по настоящему договору до момента исполнения Подрядчиком п.8.7 настоящего договора.
Окончание срока действия договора/Заказ-наряда или их досрочное расторжение не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов по исполненным обязательствам в порядке, предусмотренном договором. Статьи 7 - 9 настоящего договора продолжают действовать после расторжения договора до полного исполнения сторонами своих обязательств или прекращения их обязательств в соответствии с законом.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Стороны признают, что они имеют возможность получить доступ к информации о деятельности другой Стороны, ее сотрудниках, руководстве, владельцах, ее деловых контактах, результатах коммерческой деятельности, и другой информации. Вся устная и письменная информация технического и коммерческого характера, не опубликованная в открытой печати либо иным образом не переданная для свободного доступа, прямо или косвенно относящаяся к настоящему договору, предоставляемая одной Стороной другой Стороне, а также информация, о которой Сторона, передающая информацию, уведомила другую Сторону, что такая информация является конфиденциальной, будет считаться конфиденциальной информацией («Конфиденциальная информация»). Обязательства, связанные с соблюдением конфиденциальности, предусмотренной настоящим договором, не распространяются на информацию, которая:
является или становится общедоступной не в результате нарушения настоящего договора получающей Стороной или ее дочерними и подконтрольными структурами, директорами, сотрудниками, акционерами, владельцами, агентами, представителями, назначенными лицами или правопреемниками;
получена другой Стороной на законных основаниях у третьих лиц без каких-либо обязательств о соблюдении ее конфиденциальности;
одобрена в качестве общедоступной на основании предварительного письменного согласия Стороны, предоставляющей такую информацию;
известна или принадлежит получающей Стороне на законных основаниях до ее разглашения другой Стороной.
Ни одна Сторона никаким образом не должна использовать свои знания о коммерческой деятельности другой Стороны в интересах какого-либо третьего лица или организации, а также разглашать третьим лицам какую-либо информацию или данные в отношении коммерческой деятельности другой Стороны, бизнес стратегию, политику, цены и другую информацию и данные о коммерческой деятельности другой Стороны.
В течение срока действия договора и 5 (пяти) лет с момента истечения срока действия (досрочного расторжения) настоящего договора Стороны обязуются:
не разглашать Конфиденциальную Информацию третьим лицам;
обеспечить тот же уровень обеспечения конфиденциальности информации, который применяется по отношению к собственной информации;
незамедлительно сообщить другой Стороне о ставшем известным случае разглашения или несанкционированного использования Конфиденциальной Информации и предпринять все разумные действия по восстановлению владения Конфиденциальной информацией и предотвращению дальнейших несанкционированных действий и нарушений настоящего договора.
Не являются третьими лицами, которым ограничен доступ к Конфиденциальной информации, юридические или физические лица, состоящие со Стороной в отношениях аффилированности, или являющиеся государственными органами, наделенными правом получения от Стороны соответствующей конфиденциальной информации по закону, или являющиеся аудитором/аудиторской компанией, осуществляющей аудиторскую проверку деятельности Стороны.
Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, вправе использовать и передавать ее своим работникам, а также консультантам, контрагентам и аффилированным лицам исключительно в целях исполнения настоящего договора, и которые приняли на себя обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации на условиях, аналогичных содержащимся в настоящем договоре.
Если Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, будет обязана в соответствии с законом раскрыть Конфиденциальную информацию органам государственной власти и управления Российской Федерации или иностранного государства, а также иным органам и лицам, уполномоченным законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной информации, такая Сторона обязана незамедлительно в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. При этом, в случае надлежащего уведомления Стороны, предоставившей Конфиденциальную информацию, раскрывающая Сторона не считается нарушившей своего обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации. При этом Раскрывающая Сторона обязана передать только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой разумно необходимо для выполнения требования, содержащегося в соответствующем запросе уполномоченного в соответствии с законом государственного органа или иного лица.
Конфиденциальная информация остается собственностью раскрывающей информацию Стороны, и по требованию последней подлежит возвращению такой Стороне или уничтожению вместе со всеми копиями, сделанными Стороной, получающей информацию, или другим лицом, которому такая информация была предоставлена Стороной, получившей информацию, с составлением Акта об уничтожении Конфиденциальной информации. Получающая Сторона обязана предоставить раскрывающей Стороне подписанный экземпляр Акта об уничтожении Конфиденциальной информации в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан предоставить информационную справку, содержащую сведения о владельцах Подрядчика, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Форма информационной справки приведена в Приложении № 13 к настоящему договору. В случае не предоставления Подрядчиком вышеуказанных сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика, в срок не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений по форме Приложения № 13 к настоящему договору. В случае невыполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
Подрядчик дает согласие на направление предоставленной в рамках настоящего пункта информации и подтверждающих документов в ОАО «РЖД» и федеральные органы исполнительной власти.
Подрядчик гарантирует, что предпринял все необходимые действия для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи персональные данные могут быть переданы Заказчику по настоящему договору (в том числе: уведомил указанных лиц об обработке их персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, о предполагаемых пользователях данных) и получил их согласие на такую обработку, а также предоставил указанным лицам информацию о Заказчике как об операторе, осуществляющем обработку их персональных данных.
Подрядчик обязан получить у субъектов персональных данных, информация о которых передается Заказчику, согласия на передачу информации Заказчику, в ОАО «РЖД» и федеральные органы исполнительной власти.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания договора. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления. В случае своевременного уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по договору переносится соразмерно времени действия указанных обстоятельств и времени, требуемого для устранения их последствий. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документом, выданным Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным государственным органом или организацией. В случае если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны вправе во внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор или согласовать альтернативные способы дальнейшего исполнения своих обязательств по данному договору путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на такие обстоятельства, как на основание освобождения от ответственности.
Подрядчик вправе привлекать третьих лиц к исполнению свои обязательств по настоящему договору только при условии соблюдения требования, указанного в п.3.2.4 настоящего договора. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан:
Предоставить информационную справку о субъектах малого и среднего предпринимательства, привлекаемых Подрядчиком по субподрядному договору в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему договору, не позднее чем через 1 (один) календарный день после подписания такого субподрядного договора с указанием сведений в соответствии с Приложением № 15 к договору.
Подрядчик не вправе изменять условия заключения субподрядных договоров, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми Подрядчик планировал заключить субподрядные договоры, за исключением условия о замене субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается такой договор. О замене указанного субъекта обязательно уведомляется Заказчик.
Предоставлять ежегодно, не позднее 01 декабря, информацию о подтверждении статуса субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены субподрядные договоры;
Подрядчик, являющийся на момент заключения настоящего договора субъектом малого и среднего предпринимательства, обязан ежегодно, не позднее 01 декабря, предоставлять подтверждение этого статуса.
Подрядчик, являющийся на момент заключения настоящего договора субъектом малого и среднего предпринимательства, обязан предоставить информационную справку, с указанием:
Наименования Подрядчика, его ИНН и адреса места нахождения;
средней численности работников за предшествующий календарный год;
размера выручки от реализации товаров, работ, услуг или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);
суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде);
суммарной доли участия в уставном капитале, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства;
В случае непредставления Подрядчиком информации, указанной в подпунктах 10.3-10.5 настоящего договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с п. 8.3 настоящего договора.
При подписании настоящего договора Подрядчик предоставляет Заказчику документы в соответствии с Приложением № 15 к договору.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях почтового адреса, номеров телефонов, факсов, e-mail, платёжных реквизитов в письменной форме в течение 3 (трех) дней с даты вступления изменений в силу. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
Все указанные в настоящем договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
Все разногласия и споры, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, решаются путем переговоров. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней. В случае если Стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, то все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Ни одна из Сторон не вправе переуступать полностью или частично свои права и обязанности по договору третьим лицам без получения письменного согласия другой Стороны. Заказчик вправе полностью или частично уступать права и/или переводить обязательства из настоящего Договора своим аффилированным лицам без согласия Подрядчика.
Никакая задержка в осуществлении прав по данному договору не должна рассматриваться как отказ от осуществления прав.
В случае противоречия между условиями настоящего договора и условиями любого из приложений или Заказов-нарядов по настоящему договору, приоритетными являются условия договора.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по договору, Подрядчик обязуется соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикоррупционного законодательства, в том числе, гарантирует, что он и его аффилированные лица, работники или посредники:
не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или юридических лиц, включая, но, не ограничиваясь, коммерческих организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных служащих. Подрядчик подтверждает, что при заключении настоящего договора, за исключением, когда это было в письменной форме раскрыто Заказчику:
ни одно лицо из членов Совета директоров, иных органов управления, руководителей, должностных лиц и работников Заказчика, членов Совета директоров, иных органов управления и руководителей ОАО «РЖД» (далее совместно именуются - «руководители и работники Заказчика») не является акционером, участником, конечным бенефициаром, членом Совета директоров, иного органа управления, руководителем, должностным лицом, работником Подрядчика или его аффилированного лица;Подрядчик и его аффилированные лица не заключали никаких договоров и не вступали ни в какие соглашения, которые бы обеспечивали руководителям и работникам Заказчика прямую или косвенную заинтересованность в договоре, включая, без ограничений, получение любого комиссионного или агентского вознаграждения, любого другого платежа или выгоды, которые были бы обусловлены или связаны с настоящим договором. В случае возникновения у Подрядчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении Подрядчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи. Стороны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящей статьей, Заказчик имеет право в любой срок в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении или изменении договора. Подрядчик вправе требовать возмещения убытков в полном объёме, возникших в результате такого расторжения или изменения договора.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение № 1 - Тарифы и состав работ;
Приложение № 2 - Территория обслуживания;
Приложение № 3 - Форма Заказа-наряда;
Приложение № 4 - Состав абонентского комплекта документов;
Приложение № 5 - Требования к выполнению работ по подключению Абонентов;
Приложение № 6 - Порядок расчета процента конвертации;
Приложение № 7 – Форма протокола согласования Кабеля, предоставляемого Подрядчиком;
Приложение № 8 - Порядок применения и размер штрафных санкций;
Приложение № 9 – Форма заявки на получение Оборудования, Кабеля, бланков;
Приложение № 10 - Форма отчета;
Приложение № 11 - Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение № 12 - Форма отчета об остатках оборудования и кабеля, предоставленного Заказчиком;
Приложение № 13 - Форма информационной справки;
Приложение № 14 – Технические требования к Кабелю;
Приложение № 15 – Перечень документов, представляемых Подрядчиком.
13.АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
АО «Компания ТрансТелеКом»
Юр. адрес: 123317, г. Москва,
ул. Тестовская, д. 8
ИНН 7709219099 КПП 770301001
Филиал АО «Компания ТрансТелеКом»
«Макрорегион Север»
Юр.адрес: 150014, г. Ярославль,
ул. Чайковского, д. 9
КПП 760443002
Р/с 40702810416250002640
в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж
К/с 30101810100000000835
БИК 042007835
Тел.: (4852) 72-59-04
Тел./факс: (4852) 72-59-05
Email: [email protected]Подписи сторон
от Заказчика: от Подрядчика:
_____________________________________ _____________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
Приложение № 1
к договору № ______ от ____________
Тарифы и состав работ
Раздел 1. Тарифы
Тарифы на работы, включая материалы
№ п/пРабота Ед. изм. Цена работы. Кабель предоставляет Подрядчик
без НДС, руб. с НДС, руб.
Основные работы
1 Подключение абонента к услуге ШПД 1 подключение  
   
 
2 Совместное подключение услуг ШПД и КТВ (и/или ЦТВ (технология DVB-C) 1 подключение Раздел 2. Состав работ
Состав основных работ по подключению Абонентов
№ Вид работ Ед. изм. Состав работ
1 Подключение абонента к услуге ШПД 1 подключение 1. Прокладка кабеля UTP в техническом помещении здания, кабельным трассам и лоткам, в слаботочном кабельном канале и по стенам подъезда здания от Распределительного устройства Заказчика до ввода в помещение Абонента;2. Бурение вводного отверстия в помещение Абонента и восстановление отделки (при необходимости);3. Ввод кабеля UTP в помещение Абонента и прокладка по помещению без крепления к поверхностям;4. Расшивка проложенного кабеля на кроссах Распределительных устройств Заказчика (при наличии многопарной линии Заказчика в здании);5. Установка и расшивка наружной сетевой розетки RJ в помещении Абонента;6. Тестирование и маркировка абонентской линии в шкафу и на этажной площадке; 7. Оконцовка и подключение кабеля к оборудованию в шкафу узла связи Заказчика и к оконечному абонентскому устройству (ОАУ)8. Настройка сетевого подключения одного стационарного, либо мобильного ОАУ, в том числе настройка абонентского маршрутизатора (при необходимости);9. Демонстрация услуги на ОАУ абонента.
2 Совместное подключение услуг ШПД и КТВ (и/или ЦТВ (технология DVB-C)1 подключение 1. Прокладка кабеля UTP в техническом помещении здания, кабельным трассам и лоткам, в слаботочном кабельном канале и по стенам подъезда здания от Распределительного устройства Заказчика до ввода в помещение Абонента;
2. Прокладка кабеля RG-6 от этажного ответвителя до помещения Абонента, в том числе при необходимости прокладка в слаботочном кабельном канале;3. Бурение вводного отверстия в помещение Абонента и восстановление отделки (при необходимости);4. Ввод кабеля UTP и RG-6 в помещение Абонента и прокладка без крепления к поверхностям;5. Тестирование и маркировка абонентской линии в шкафу и на этажной площадке;6. Оконцовка и подключение кабеля к оборудованию в шкафу узла связи Заказчика и к оконечному абонентскому устройству (ОАУ)
7. Оконцовка F-разъемом и подключение кабеля к этажному ответвителю Заказчика и к оконечному абонентскому устройству (ОАУ);8. Настройка сетевого подключения одного стационарного, либо мобильного ОАУ, в том числе настройка абонентского маршрутизатора (при необходимости)
9. Настройка не более двух ОАУ (ТВ-приемников) в режиме "автопоиск" (при наличии распределительной сети в помещении до второго ТВ-приемника), в том числе настройка DVB-C ресивера и установка карты условного доступа (при необходимости);10. Демонстрация услуг на ОАУ абонента.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
______________________
(наименование должности) ______________________
(наименование должности)
_________________ ФИО
М.П. ______________ ФИО
М.П.
Приложение № 2
к договору № ______ от ____________
Территория обслуживания
№ п/пГород Адрес - наименование улицы и № дома* Кол-во домо-хозяйств     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
* в случае, если в одном городе планируется выполнять Работы по подключениям силами одного Подрядчика, то допускается указывать в данном поле количество домов, без указания адресов.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
______________________
(наименование должности) ______________________
(наименование должности)
_________________ ФИО
М.П. ______________ ФИО
М.П.
Приложение № 3
к договору № ______ от ____________
ФОРМА


ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
______________________
(наименование должности) ______________________
(наименование должности)
_________________ ФИО
М.П. ______________ ФИО
М.П.
Приложение № 4
к договору № ______ от ____________
Состав абонентского комплекта документов
№ п/пДокумент Количество экземпляров Условие
Основной комплект "ШПД"
1 Бланк договора (с Приложением и Заказом услуги "ШПД"), подписанный Заказчиком 2  
2 Бланк акта сдачи-приемки работ по подключению ШПД, подписанный Заказчиком 2  
3 Запечатанный конверт или скретч-карта с номером л/с, логином и паролем 1  
4 Памятка пользователя 1  
5 Личное заявление Абонента на обработку его персональных данных 1  
Дополнительный комплект № 1 "Оборудование"
6 Бланк акта приема-передачи оборудования (маршрутизаторы, роутеры, голосовые шлюзы, IP-телефоны, ТВ-приставки, усилители ТВ-сигнала), подписанный Заказчиком 2 в случае заказа Абонентом услуги с использованием оборудования Заказчика, предусматривающей рассрочку платежа при реализации оборудования
Дополнительный комплект № 2 "КТВ"
7 Бланк Заказа на услуги связи «Кабельное телевидение», подписанный Заказчиком 2 в случае заказа Абонентом услуги "КТВ" и/или «ЦТВ» на основе технологии DVB-C
8 Бланк Акта сдачи-приемки работ по подключению КТВ, подписанный Заказчиком 2 ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
______________________
(наименование должности) ______________________
(наименование должности)
_________________ ФИО
М.П. ______________ ФИО
М.П.
Приложение № 5
к договору № ____ от "__"________20__ года
Требования к выполнению работ по подключению Абонентов
1. Требование к внешнему виду
Работник Подрядчика, проводящий работы по подключению Абонентов к услугам связи, должен выглядеть опрятно, быть одетым в чистую спецодежду или униформу.
2. Порядок взаимодействия Подрядчика и Заказчика
№ Действие Ответственный Нормативы Требования к действию
1. Выдача Бригадиру монтажников Клиентского пакета и Наряда Заказчик В день подключения, не позднее
2 часов до начала подключения
Продавец выдает Бригадиру монтажников Клиентский пакет и Наряд.
По вопросам обеспечения доступа к оборудованию УД Бригадир связывается с ТСЖ, УК и т.д., если иное не указано в Договоре с ТСЖ, УК и т.д.
Результат:
Клиентский пакет и Наряд переданы Бригадиру монтажников.
2. Выдача Клиентского пакета,
Наряда и ТМЦ Бригаде Бригадир монтажников Бригадир монтажников назначает Бригаду –ответственную за подключение Клиента, вносит данные о Бригаде в Наряд, после чего передает Бригаде Клиентский пакет и Наряд, а также ТМЦ, необходимые для подключения Клиента к Услугам, и ключи от УД. На момент передачи документации Бригадир монтажников должен располагать информацией об отсутствии аварий на сетях связи по адресам планируемых подключений; информация запрашивается в Отделе оперативно-технического управления сетями.
В случае подключения Клиента по технологии ADSL Бригадир предварительно отправляет подписанную заявку в Ярославский РЦС на осуществление кроссировки абонентской линии.Результат:
Клиентский пакет и Наряд переданы Бригаде.
3. Уточнение готовности Клиента к подключению Бригада В день подключения до начала выполнения работ Бригада уточняет у Клиента готовность к подключению в ранее согласованное время.
В случае изменения ранее согласованного времени Клиентом или Бригадой, назначается новое время подключения.
Если Клиент подтвердил готовность, Бригада выезжает на проведение работ по подключению.
Если Бригаде не удалось связаться с Клиентом для уточнение его готовности за 1 (один) час до ранее согласованного времени, Бригада обязана выехать на место подключения к ранее согласованному времени.
Если Клиент не подтвердил готовность к подключению, то Бригада сообщает о невозможности подключения Клиента Бригадиру, вносит изменения в Наряд и передает Наряд и Клиентский пакет Бригадиру.
Результат:
Клиент подтвердил готовность к подключению (далее п.20).
ИЛИ
Клиент не подтвердил готовность к подключению (далее п. 28).
4. Проверка наличия доступа к оборудованию на УД Бригада В день подключения до начала выполнения работ 1. В случае беспрепятственного доступа к оборудованию на УД, Бригада приступает к выполнению работ по подключению Абонента.
2. В случае невозможности доступа к оборудованию на УД, Бригада сообщает о проблеме Бригадиру.
Результат:
Есть доступ к оборудованию на УД. Бригада приступает к работе (далее п. 22).
ИЛИ
Нет доступа к оборудованию на УД. Бригада сообщила о проблеме Бригадиру (далее п. 21).
5. Организация доступа к оборудованию на УД Бригадир монтажников В день подключения до начала выполнения работ В случае получения от Бригады сообщения об отсутствии доступа к оборудованию на УД Бригадир связывается с ТСЖ, УК и т.д. для организации доступа к оборудованию на УД.
Если вопрос доступа к оборудованию на УД решен, то Бригадир сообщает Бригаде о возможности проведения работ.
Если вопрос не решен, то Бригадир сообщает Бригаде и Клиенту о невозможности проведения работ в этот день.
Результат:
Доступ к оборудованию на УД организован (далее п.22).
ИЛИ
Доступ к оборудованию на УД не организован. Требуется внести изменения в Наряд (далее п. 28).
6. Выполнение работ по включению Услуг Бригада См. требования к действию 1. Бригада выезжает по адресу подключения, указанному в Наряде, и приступает к выполнению работ по подключению Услуг (организации Абонентской линии).
2. Работы по подключению к услугам связи выполняются согласно Наряду в соответствии с нормативными документами, указанными в Разделе 9 настоящего документа.
3. Бригада подключает, настраивает оборудование Клиента, активирует и демонстрирует качество предоставляемых услуг связи. В типовой перечень работ входит:
Монтаж пластиковых кабель-каналов (при отсутствии) от распределительной коробки ВДРС, расположенной в подъезде, до квартиры абонента;
Сверление необходимых технологических отверстий;
Прокладка кабеля для подключения услуги ШПД/прокладка ВЧ кабеля в кабель-каналах от КТВ ответвителя, расположенного в подъезде, до одного ТВ приемника абонента (без прокладки кабеля по помещению абонента);
Оконечивание проложенного кабеля разъемами;
Настройка сетевых параметров в операционной системе абонента (Windows, Linux, Mac OS) для работы в Интернет. Настройка Wi-Fi-роутера. Создание и настройка подключения на оборудовании абонента.
Настройка ТВ каналов на оборудовании Клиента;
По желанию абонента осуществляется присоединение кабеля к существующему ТВ кабелю абонента, посредством использования соединителя TB кабелей.
Демонстрация услуги.
При подключении услуги ШПД Бригада демонстрирует работоспособность включенных Услуг с использованием клиентского логина/пароля (запечатанный конверт, содержащий клиентский логин и пароль, распечатывает Клиент и вводит данные для осуществления демонстрации услуг); при демонстрации обязательно посещение сайта МР Север и его основных разделов (новости для частных лиц, тарифы МР Север, документация по настройкам, способы оплаты, сервис и поддержка).При подключении услуги КТВ Бригада с целью демонстрации работоспособности услуг КТВ производит настройку в автоматическом режиме тюнера одного ТВ приемника.
Нормативы по использованию материалов для подключения клиентов к услугам ШПД и КТВ, а также дополнительным услугам устанавливаются приказами директора макрорегиона Ответственным за подготовку проектов приказов является Начальник Отдела эксплуатации сети доступа.
ВНИМАНИЕ! При подключении к услуге ШПД:
До начала работ компьютер клиента должен исправно работать – на нем не должно быть вирусов и сбоев аппаратного или программного обеспечения. В подключение не входит: крепление кабеля внутри квартиры, удаление вирусов с компьютера клиента, а также отладка неработоспособного программного или аппаратного обеспечения компьютера клиента.
В случае обнаружения Бригадой при проведении работ по прокладке кабеля в слаботочном канале проблем, связанных с загруженностью слаботочного канала, он обязан сообщить об этом Продавцу. Продавец обязан внести соответствующие изменения в БД «Тех.возможность подключения» и проинформировать об этом начальника отдела эксплуатации и развития сети доступа/Руководителя офиса в письменной форме для инициирования рассмотрения вопроса о строительстве нового слаботочного канала.
5. Норматив времени на подключение одного абонента –
к услуге ШПД (физическим и юридическим лицам)– не более 2 часов
Допускается превышение указанного норматива для клиентов СМБ (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) при большой протяженности (более 80 м) трассы прокладки абонентского кабеля, сложности подключения, обусловленной прохождением инженерных конструкций (стен, потолков) или расположением помещений клиента (цокольный этаж, примыкание к жилому дому).
к услуге КТВ (физическим лицам) – не более 1 часа
при заказе пакета услуг ШПД+КТВ (физическим лицам) – не более 2 часов.
6. После демонстрации работоспособности подключенных Услуг, в случае если Клиент удовлетворен качеством подключения, Бригада передает Клиенту на подпись договорную документацию, Акт, памятку пользователю.
Один экземпляр подписанных с обеих сторон Договора (с Приложением и Заказом)/(Заказа – при подключении услуги КТВ, доп.соглашения), а также Акта остается у Клиента, вторые экземпляры забирает Бригада.
7. Клиент обязан в течение 3-х дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ внести аванс для обеспечения положительного баланса своего лицевого счета; при подключении услуги КТВ размер платежа составляет стоимость услуги по предоставлению доступа + абонентская плата за месяц. В случае отсутствия оплаты по истечении указанного срока доступ к Услугам автоматически блокируется.
ВНИМАНИЕ!
8. В том случае если Клиент не удовлетворен качеством предоставляемых услуг и отсутствует возможность обоюдно договориться с Клиентом, Бригада обязана забрать клиентский пакет, произвести демонтаж кабеля, внести в Наряд пометки о том, что подключение не произведено и дополнительные комментарии относительно неудовлетворенности Клиента.
9. Бригада оповещает Бригадира о завершении работ по подключению Абонента.
Результаты:
Работы выполнены, Услуга активирована. Клиентом подписан Акт сдачи-приемки услуг
ИЛИ
Работы не выполнены.
ИЛИ
Работы выполнены. Клиент не удовлетворен качеством услуг. Клиентом не подписан Акт сдачи-приемки работ
И
Бригадир оповещен о результатах подключения.
Если услуги подключены
7. Передача подписанной договорной документации и Наряда Бригадиру монтажников Бригада По окончанию работ в день подключения или
на следующий р.д. Монтажник передает Бригадиру монтажников:
Наряд, с отметкой о выполнении,
подписанные с обеих сторон документы:
Для услуги «Доступ в Интернет»
- Договор (с Приложением и Заказом),
- Акт сдачи-приемки работ;
Для услуги КТВ
- Заказ на услуги связи «Кабельное телевидение»
- Акт приемки Услуги по предоставлению доступа.
- Дополнительное соглашение к Договору (при заказе действующим абонентом ШПД услуги КТВ),
а также
оставшиеся ТМЦ
ключи от УД.
Принимая документы, Бригадир монтажников обязан проверить корректность заполнения всех необходимых реквизитов Наряда и договорной документации, подписанной Клиентом; документация с выявленными недочетами в оформлении возвращается Монтажнику для устранения замечаний.
Результат:
Наряд с отметкой о выполнении, договорная документации и Акт, подписанные Клиентом, переданы Бригадиру монтажников.
8. Обработка Наряда Бригадир монтажников В течение
1 р.д. со дня подключения Бригадир закрывает Наряд в случае, если Бригада выполнила работы по подключению в полном объеме и Клиент подписал документацию по подключению.
Бригадир на основании данных выполненных Нарядов один раз в месяц готовит и представляет в Бухгалтерию материальный отчет и сводный акт на списание ТМЦ, израсходованных при подключении клиентов.
Бригадиры-подрядчики обязаны один раз в месяц передавать закрытые Наряды на хранение: по г. Ярославль – в группу эксплуатации сети доступа, по обособленным подразделениям – Руководителям офисов продаж.
Группа эксплуатации сети доступа (по г. Ярославль), Руководители офисов обеспечивают хранение закрытых Нарядов в течение 3 (трех) лет с момента закрытия Наряда.
Результат:
Наряд обработан (закрыт).
9. Возврат подписанной договорной документации Продавцу Бригадир монтажников Бригадир монтажников передает Продавцу документы, подписанные Клиентом.
В случае выявления недочетов в оформлении Продавец вправе не принимать документацию и вернуть ее Бригадиру монтажников для устранения замечаний.
Результат:
Договорная документация и Акт, подписанные Клиентом, переданы Продавцу.
Если услуги не подключены
10. Возврат Клиентского пакета и Наряда Бригадиру монтажников Бригада Не более
2 р.д. В случае неподключения Услуг (возможные причины: Клиент не подтвердил Бригаде готовность к подключению; доступ к оборудованию на УД не был организован; работы по подключению были выполнены, но Клиент не подписал Акт сдачи-приемки услуг; при оформлении заявки на подключение был указан ошибочный адрес подключения, др.), Бригада информирует Бригадира о сложившейся ситуации и возвращает Бригадиру полученный Клиентский пакет, Наряд с отметкой «Не выполнен», с указанием причин невыполнения, а также полученные ТМЦ.
Бригадир информирует о ситуации офис продаж.
Результат:
Наряд с отметкой «Не выполнено», Клиентский пакет, ТМЦ возвращены Бригадиру монтажников.
11. Обработка Наряда Бригадир монтажников Бригадир заполняет необходимые реквизиты Наряда, вносит данные об информировании офиса продаж о неподключении услуг, при необходимости делает дополнительные комментарии.
Результат:
Наряд обработан.
12. Возврат Клиентского пакета Продавцу Бригадир монтажников Не более
2 р.д. Бригадир монтажников возвращает Продавцу Клиентский пакет, с указанием причин неподключения.
Результат:
Клиентский пакет возвращен Продавцу, с указанием причин неподключения.
3. Взаимодействие с Абонентом при проведении работ по подключению Абонента к услугам связи
Работник Подрядчика, проводящий работы по подключению, должен:
быть вежливым, при общении с Абонентом не допускается грубость и нецензурные выражения;
в случае если Абоненту важно знать, что будет делать работник Подрядчика, сообщить последовательность действий по подключению Абонента к услугам связи;
в случае если вопрос Абонента вызвал затруднение, предложить Абоненту связаться с диспетчерской службой Заказчика или представителем Заказчика, организующего работы по подключению Абонента;
после выполнения работ по подключению Абонента, место выполнения работ должно быть очищено от строительного мусора и остатков использованных материалов;
получить предварительное письменное согласие Абонента на выполнение работ, если проводятся работы в помещении Абонента, которые затрагивают конструктивные элементы здания и/или интерьер помещения (например, выполнение технологических отверстий, установка коробки абонентской розетки, проводка, прокладка кабеля и т.п.)
Работы по подключению Абонента, выполняемые вне помещения Абонента, должны производиться согласно договора или технических условий на размещение линий и узлов связи Заказчика, заключённого Заказчиком с обслуживающей организацией. Копии договора и/или технических условий предоставляются Заказчиком Подрядчику до начала выполнения работ (в случае наличия в них условий или требований, связанных с работой, выполняемой Подрядчиком).
4. Решение конфликтных ситуаций
Решение конфликтных ситуаций должно проходить по следующим основным принципам:
предупреждать возможные конфликтные ситуации с Абонентом в процессе выполнения работ;
все конфликтные ситуации, связанные с обслуживающей организацией (УК, ТСЖ и т.п.), необходимо решать с привлечением представителя Заказчика;
если конфликт не касается качества выполненного монтажа абонентских кабельных линий, то необходимо вежливо объяснить представителю обслуживающей организации, что работники Подрядчика не уполномочены решать вопросы оплат или обещаний и т.п. и предложить связаться с диспетчерской службой Заказчика;
конфликтные ситуации с жильцами следует решать на месте путем вежливого общения, если в течение 10 минут конфликт не решается, то к его решению привлекаются диспетчерская служба Заказчика или представитель Заказчика, организующий работы по подключению Абонента;
из нескольких вариантов выхода из конфликтной ситуации должен выбираться тот, который удовлетворяет обе стороны.
5. Требования к прокладке коаксиального и UTP кабеля
К мерам предосторожности, соблюдаемым при монтаже и организации кабельных линий, относится предотвращение различных механических напряжений в кабеле, вызываемых натяжением, резкими изгибами и чрезмерным стягиванием кабелей при их креплении.
При прокладке и креплении кабеля минимальный радиус изгиба должен быть не менее 5-ти диаметров кабеля, в случае, если требования производителя кабеля к минимальному радиусу изгиба конкретного кабеля более жесткие, чем приведенные, они должны быть выполнены.
Сила натяжения кабелей во время монтажа и в процессе эксплуатации не должна быть более 110 Н для кабелей на основе неэкранированной и экранированной витой пары проводников, если требования производителя кабеля к натяжению кабеля более жесткие, чем приведенные, они должны быть выполнены.
Максимально допустимое расстояние между креплениями UTP-кабеля к кабельной трассе (натянутому горизонтально тросу Заказчика) составляет 2 метра с провисом не более 5 см.
Максимальная допустимая длина кабеля UTP от УД до оборудования Абонента составляет не более 120 метров.
Для прокладки кабелей запрещается использование силовых кабельных каналов электросетей, а также слаботочные кабельные каналы других операторов связи.
Запрещается крепить кабели за газовые, водопроводные и канализационные трубы, за силовые электромагистрали, а также кабельные трассы других операторов связи.
Запрещается прокладка кабеля через оконные и дверные проемы технических помещений.
Запрещается вывод абонентской линии на фасад или крышу объектов во избежание воздействия электростатического грозового разряда, который может повредить оборудование Заказчика и оборудование Абонента.
Запрещается использование лифтовых шахт для монтажа кабелей.
Проложенные кабели не должны перекрывать проход в помещении.
В местах крепления кабеля не допускается затягивание хомутов и стяжек, приводящее к деформации оболочки кабелей.
Кабель не должен иметь внешних физических повреждений.
Кабели не должны мешать производить ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования, расположенного в помещениях здания.
На кабеле не должно быть «скруток» и «распарок».
Крепление кабеля к строительным основаниям должно осуществляться прямыми (горизонтальными или вертикальными) линиями, с расстоянием между крепежами не более 40 см.
При монтаже рекомендуется предусматривать создание запаса кабеля на обоих концах с целью обеспечения возможности внесения изменений в будущем.
Кабели должны быть терминированы на коммутационном оборудовании с эквивалентной или более высокой категорией рабочих характеристик.
При разделке рекомендуется удалять оболочку кабелей от точки терминирования проводников не более чем на 75 мм. При терминировании кабелей на основе витой пары проводников повив пар должен сохраняться вплоть до точки терминирования. Расстояние от точки терминирования до ближайшего узла повива пар должно быть не более 13 мм — для кабелей с рабочими характеристиками категорий 5е
Проложенный кабель должен быть промаркирован бумажной брендированной биркой на клеевой основе в шкафу узла связи и на этажной площадке с указанием на ней № помещения Абонента или наименования юридического лица
Работник Подрядчика, выполняющий работу должен быть обучен и аттестован, должен применять средства индивидуальной защиты, обеспечивать при производстве работ соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, и иных обязательных нормативов в соответствии с действующими правовыми актами.
6. Функциональные обязанности работника Подрядчика при подключении Абонента
Уведомление клиента о начале выполнения работ;
Протяжка кабеля от оборудования до помещения Абонента;
Заход в помещение Абонента (по необходимости - выполнение дополнительных работ), подключение к оборудованию клиента;
Настройки оборудования клиента;
Сообщение данных клиента диспетчеру и занесение данных в карточку;
Демонстрация услуг клиенту;
Подписание документов.
7. Необходимые документы и порядок их заполнения
Работник Подрядчика либо иное доверенное лицо Подрядчика до начала выполнения работ по подключению Абонента получает в офисе Заказчика от ответственных лиц абонентский комплект документов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору.
Все документы заполняются в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон:
- Заказчику (ЗАО «Компания ТрансТелеКом»);
- Абоненту.
Все документы должны заполняться разборчивым почерком, желательно печатными буквами.
Лицо, подписывающее документы со стороны Абонента должно быть полномочным. Документы подписывает руководитель организации/физическое лицо, являющееся Абонентом, либо представитель, действующий на основании доверенности (на подписание договора и акта сдачи приемки работ от имени Абонента).
Экземпляр абонентского комплекта документов, подписанного со стороны Абонента, Подрядчик передает в офис Заказчика в течение 2-х дней с момента его подписания Абонентом.
8. Минимальные требования к техническому оснащению работника Подрядчика при выполнении работ по Заказ-наряду№ Наименование инструментов/материалов Ед. измерения Кол-во
1 LAN-тестер для витой пары NetWork SC8108 или аналог шт. 1
2 Буры для перфоратора 8*550/610, 6*400/460, 5*100/160; комплект 1
3 Инструмент для заделки кабеля 8PK-3141A или аналог шт. 1
4 Кримпер универсальный RJ45+RJ11 Hanlong ht-2008ar или аналогичного качества* шт. 1
5 Инструмент для опрессовки коаксиальных кабелей RG6/U шт. 1
6 Инструмент для зачистки коаксиального кабеля Стриппер ProsKit 6PK-322 или аналог шт. 1
7 Отвертка-тестер 220-250v (индикаторная) шт. 1
8 Отвертки (шлицевая, крестообразная) набор 1
9 Патрон для перфоратора в комплекте с адаптером SDS+ 1/2-20 б/з (переходник SDS+) шт. 1
10 Перфоратор DeWalt D25112K (650W) или аналог шт. 1
11 Пассатижи шт. 1
12 Протяжка УЗК (не менее 3,5 м) шт. 1
13 Фонарь налобный светодиодный, или аналог шт. 1
14 Шпатель для восстановления внутренней отделки около ввода кабеля шт. 1
 15 Ручка шариковая шт. 1
Примечание: *При обнаружении фактов некачественного обжима кримпер по требованию Заказчика должен быть заменён на новый, но не чаще чем 1 раз в год.
Подписи сторон
от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
Приложение № 6
к договору № ___ от __________
Порядок расчета процента конвертации Заказов-нарядов на подключение Абонентов
Процент конвертации Заказов-нарядов рассчитывается как отношение выполненных в отчетном периоде Заказов-нарядов к общему количеству Заказов-нарядов, назначенных Подрядчику в работу в отчетном периоде. При расчете конвертации не учитываются в общем количестве назначенных Заказов-нарядов невыполненные или перенесенные на следующий отчетный период Заказы-наряды по нижеуказанным объективным причинам:
1. По инициативе/вине Абонента:
1.1. Отмена или перенос выполнения работ по инициативе Абонента;
1.2. Абонент не доступен по телефону и отсутствует в течение всего периода времени выполнения работ, согласованного с Абонентом и Заказчиком.
2. По инициативе/вине Заказчика:
2.1. Отмена или перенос по инициативе Заказчика;
2.2. Заказчик не организовал доступ к узлу связи (в организации, обслуживающей Объект, отсутствует согласованный список допущенных работников Подрядчика);
2.3. Заказчик не предусмотрел наличие свободной портовой емкости на узле связи;
2.4. Заказчик не предусмотрел наличие свободных портов (контактов) на электрическом кроссе в подъезде (при монтаже абонентской линии 3-й и 4-й категорий);
2.5. Отсутствует свободный ресурс слаботочного кабельного канала или канал имеет дефекты, не позволяющие выполнить монтаж абонентской линии;
2.6. Помещение Абонента находится вне зоны обслуживания узла связи - длина абонентской линии до помещения более 100 метров.
Для невыполненных Заказов-нарядов Заказчик в обязательном порядке проверяет причину невыполнения работ, при необходимости с выездом на Объект, и подтверждает ее подписью в Заказе-наряде при возврате его Подрядчиком.
Формула расчета процента конвертации:
Процент конвертации = Количество выполненных ЗН
Количество назначенных ЗН – Количество
невыполненных по объективным причинам
от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
Приложение № 7
к договору № __ от __________
ФОРМА
Протокол согласования Кабеля, предоставляемого Подрядчиком
АО «Компания ТрансТелеКом», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______ «_______________________», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________ __________________ ____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Протокол о нижеследующем:п/пТип Производитель Технические характеристики Наличие сертификата/
декларации соответствия Соответствует стандартам Ед. изм. Кол-во
1   2     3     Стороны согласовали количество Кабеля, предоставляемого Подрядчиком при выполнении работ по договору № ___ от ___________:
Указанные в настоящем Протоколе Кабели применяются Подрядчиком в указанном объеме до окончания срока действия Договора (или указать период).
Подписи сторон:
от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
Приложение № 8
к договору № __ от __________
Порядок применения и размер штрафных санкций
1. Порядок удержания штрафных санкций
1. Факт нарушения условий договора может быть выявлен в процессе приемки выполненных работ, при поступлении обращений от Абонентов в устной, письменной или электронной форме на сайте Заказчика (www.ttk.ru), или в ходе проведения телефонного обзвона Абонентов в рамках диспетчеризации и оценки уровня удовлетворенности Абонентов, а также иным способом. В случае поступления обращения в устной форме, Заказчик производит аудиозапись разговора о факте нарушения, которую обязан предоставить для прослушивания Подрядчику по его требованию;
2. Выявленный факт нарушения фиксируется либо на бумажном носителе (в виде протокола или акта), либо в программных средствах Заказчика;
3. Заказчик, в течение ____ (указать) календарных дней с момента выявления факта нарушения условий договора, направляет Подрядчику претензию с указанием факта нарушения и расчета суммы неустойки, подлежащей взысканию с Подрядчика;
4. Подрядчик, в течение ____ (указать) календарных дней с момента получения претензии, обязан направить Заказчику ответ на претензию с мотивированными возражениями;
5. В случае нарушения Подрядчиком срока ответа на претензию, равно как в случае, если ответ на претензию не содержит мотивированных возражений, а также в случае признания Подрядчиком факта нарушения им обязательств по настоящему договору, претензионные требования Заказчика удовлетворяются посредством удержания суммы штрафа из очередного платежа по настоящему договору.
2. Размер штрафа за нарушение Подрядчиком условий договора
№ п/пВид невыполненного, не надлежаще выполненного обязательства Подрядчиком Размер штрафа, НДС не облагается, руб.
1-й факт нарушения 2-й факт нарушения и более
за отчетный период
1 Приход на заявку к Абоненту позже согласованного с Абонентом срока без предупреждения Абонента 300 500
2 Невыполнение заявки в течение дня без предупреждения Абонента 700 1000
3 Не убран мусор после выполнения работ 100 200
4 Не восстановлена отделка в подъезде 500 1000
5 Невыполнение требований к прокладке кабеля, указанных в Приложении № 5 договора 500 1000
6 Не проведена демонстрация услуги 200 300
7 Предоставление неверной информации в ежедневном отчете о ходе и объеме выполнения работ 8 Предоставление неверной информации в ежемесячном отчете об исполнении Заказов-нарядов (даты получения и выполнения наряда, кол-во использованного оборудования, предоставленного Заказчиком, или объем выполненных работ) 100 200
9  Предоставление неверной информации в справке об использовании оборудования Заказчика за отчетный период 100 200
10 Несвоевременная подача Подрядчиком заявки на получение Оборудования, Кабеля, бланков в нарушение п.3.4.4 договора (нарушение контроля за их достаточностью Подрядчиком) 1000 2000
11 Не выполнение процента конвертации заявок, определенного договором 1000 2000
12 Наличие более 3-ех отрицательных отзывов за отчетный период 1000 3000
13 Использование Кабеля, не соответствующего требованиям, указанным в Приложении № 14 договора 10-кратная стоимость работ, при выполнении которых был использован такой Кабель
от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________________________________________________ ________________________________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. ________________________ __________
(Подпись)
М.П.
Приложение № 9
к договору № __ от __________
ФОРМА
Заявка на получение Оборудования/абонентского комплекта документов
Наименование Подрядчика Ф.И.О. материально ответственного лицо Подрядчика, имеющее право на основании соответствующей доверенности на получение Оборудования/ Абонентского комплекта документов Номер и дата доверенности представителя Подрядчика Количество Оборудования/абонентских комплектов документов, необходимых для выполнения работ в периоде (указать месяц(ы)) _____________ 20__ г.
п/пНаименование Ед. изм. Кол-во Обоснование количества (расчет)
Планируемое кол-во подключений
(А) Норматив
(B) Остаток (C)
А*B-C Примечание:
Период, планируемое количество подключений и нормативы согласовываются с Заказчиком.
Заявку подготовил - от Подрядчика:
Ф.И.О. ___________________________________________ Подпись ___________________
Заявку согласовал и принял - от Заказчика:
Ф.И.О. ___________________________________________ Подпись ___________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________ _____________________________________
__________________________ __________
(Подпись) М.П. __________________________ __________
(Подпись) М.П.
Приложение № 10
к договору № ______ от ____________
ФОРМА
Отчет о подключении Абонентов по Договору № ____ от ___________
Подрядчик: _______________________ Город _________________ Дата ________
За период с __ (число) по __ (число) _________ (месяца) 20__ года Подрядчиком выполнены работы по следующим Заказам-нарядам:
Заказ-наряд (ЗН) Адрес Использовано оборудования, предоставленных Заказчиком
№ ЗН Дата оформления ЗН Планируемая дата исполнения Фактическая дата исполнения № договора с Абонентом** Подключенны услуги Заказчика Переезд абонента (да/нет) Улица тип улицы № дома № помещения (кв) № укрупненного объекта (инв.№ или № сегмента/комплекса)* ШПД КТВ
Оборудование 1 Оборудование 2 Оборудование 3 Оборудование 4 штштм штштм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                       
                                       
Всего:                           - - - - - -
Продолжение отчета:
Монтаж АЛ ШПД, Монтаж АЛ ТВ Стоимость подключения
        линлинруб21 22 23
     
     
- - -р.
Отчет составлен: _______________ __________________________ (Ф.И.О., должность)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
от Заказчика:
__________________________ от Подрядчика:
__________________________
__________________________ __________
(Подпись) М.П. __________________________ __________
(Подпись) М.П.
Приложение № 11
к договору № ______ от _______________.
ФОРМА
Акт №
сдачи-приемки выполненных работ по подключению Абонентов
за _______________ 20__ г.
г. __________ «___»__________201__г.
Мы, нижеподписавшиеся, АО «Компания ТрансТелеКом», в лице _______________ (Должность, Ф.И.О, документ, дающий право подписи), с одной стороны, и _______ «_________________» в лице _______________(Должность, Ф.И.О, документ, дающий право подписи), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:Согласно условиям договора №________ от _________ г. в период с __________ по _________ на территории города _______________ Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по Заказам-нарядам, указанным в Отчете о подключении Абонентов за период с __________ по _________:

п/пНаименование работ Ед. изм. Кол-во Цена за единицу
(без НДС), руб. № п/п в Тарифах Стоимость без НДС, в руб. Стоимость
с НДС, в руб.
Основные работы
Работа 1 Работа 2 Всего основных работ: Итого: Начислено штрафных санкций за период с ___________ 20__ г. по ___________ 20__ г.:
_______________ руб. (________________________________________)______ коп., НДС не облагается.
( прописью)
Расчет суммы штрафных санкций в Приложении № 1 к настоящему Акту.
Стоимость выполненных работ за период _____________ (указать месяц) с учетом выставленных штрафных санкций:
________________ руб. (_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________) ______ коп.,
( прописью)
в т.ч. НДС _______ руб.(________________________________________________) ______ коп.
( прописью)
Расчеты между Сторонами осуществляются в соответствии с условиями статьи 4 договора.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

Подписи сторон
от Заказчика: от Подрядчика:
_____________________________________ _____________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
Приложение № 1 к акту сдачи-приемки
выполненных работ № __ от __________
Отчет о расчете суммы штрафных санкций, начисленных за период с ___________ 20__ г.
по ___________ 20__ г.
п/п№ Заказ-наряда№ договора с Абонентом Нарушение* Сумма начисленного штрафа*, руб., НДС не облагается Основание начисления (письмо Заказчика с претензией в адрес Подрядчика)
исх № вх № дата
1              
2              
3              
Всего:   Примечание: *указывается в соответствии с условиями Приложения № 8 «Порядок применения и размер штрафных санкций» к договору № ___ от ______

Подписи сторон
от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
Приложение № 12
к договору № ______ от _______________.
ФОРМА
Отчет об остатках Оборудования, предоставляемого Заказчиком
по договору № ____ от ________, по состоянию на ___ _____________ 20__ г.
№ п/пНаименование Оборудования Код Ед. изм. Остаток на начало отчетного месяца Поступило в отчетном месяце Израсходовано в отчетном месяце Остаток на конец отчетного месяца
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
№ Перечень документов, подтверждающих получение Оборудования/Кабеля от Заказчика Перечень документов, подтверждающих расходование Оборудования/Кабеля Подрядчиком
1 Накладная М-15 № ___ от _____ Справка об использовании № ___ от _______
2 Накладная М-15 № ___ от _____ Справка об использовании № ___ от _______
Подписи сторон
от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
от Заказчика: от Подрядчика:
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
__________________________ __________
(Подпись)
М.П. __________________________ __________
(Подпись)
М.П.
Приложение № 13
к договору № ______ от «___» ___________ 201__г.
ФОРМА
Информационная справка, содержащая сведения о владельцах Подрядчика
(Наименование общества, предоставляющего информацию)
№ п/пНаименование контрагента (ИНН, вид деятельности) № п/пИнформация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
ИНН ОГРН Наименование организации Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество Руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ИНН ОГРН Наименование/ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель/ участник/акционер/бенефициар Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
                             
Генеральный директор ________________________________________________ ________________________
(Наименование организации) (подпись) (ФИО)«_____»______________201__г.
Форму Информационной справки утверждаем:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
______________________
(наименование должности)
______________________
(наименование должности)
_________________ ФИО
М.П. ______________ ФИО
М.П.
Приложение № 14
к договору № ______ от ____________
Технические требования к кабельной продукции
Раздел 1. Технические требования к 2-х и 4-х парным кабелям категории 5e
1. Общие требования
Настоящие технические требования распространяются на симметричные кабели парной скрутки для систем цифровой связи, многопарные по международному стандарту МЭК 11801 (в дальнейшем именуемые «кабели»), предназначенные для стационарной прокладки с параметрами передачи 100 МГц (категории 5 по МЭК 11801), изготовленные в соответствии с требованиями МЭК 61156-4.
Климатическое исполнение УХЛ - категории размещения 1, 2 для кабелей с полиэтиленовой оболочкой и 3, 4 для кабелей с поливинилхлоридной оболочкой, не распространяющей горение, не содержащей галогенов по ГОСТ 15150.
2. Требования к марке и размерам
2.1 Конструктивные размеры кабелей должны соответствовать указанным в таб. №1.
Таблица 1. Конструктивные размеры кабелей.
Элемент кабеля Марка кабеля LAN
UTP 2 Cat 5е UTP 4 Cat 5е FTP 4 Cat 5e
Диаметр проводника, мм0,510,01 0,510,01 0,510,01
Тип изоляции проводника Сплошной полиэтилен Сплошной полиэтилен Сплошной полиэтилен
Диаметр по изоляции, мм0,900,03 0,900,03 1,150,03
Эксцентриситет, %, не менее 90 90 90
Число пар 2 4 4
Экран по паре Без экрана Без экрана Без экрана
Общий экран Фольгированная лента
Толщина оболочки, мм0,700,05 0,700,05 0,700,05
Тип изоляции оболочки Поливинил-хлоридный пластикат (ПВХ) Поливинил-хлоридный пластикат (ПВХ) Поливинил-хлоридный пластикат (ПВХ)
Диаметр готового кабеля, мм4,00,10 5,300,10 6,200,10
Примечание – Эксцентриситет определяется как 100 х (минимальная толщина изоляции / максимальная толщина изоляции).
2.2. Кабель поставляется длинами 305 м.
3. Требования к конструкции
3.1. Токопроводящие жилы должны быть однопроволочными, изготовленными из медной мягкой проволоки.
3.2. На токопроводящую жилу должна быть наложена изоляция из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя. Изоляция токопроводящих жил должна быть сплошной, без посторонних примесей, включений и трещин; на поверхности изоляции не должно быть наплывов, утолщений, выводящих диаметр изолированной жилы за пределы допустимых значений.
3.3. Две изолированные жилы должны быть скручены в пару, при этом одна жила должна быть белого цвета с нанесенной полосой соответствующего цвета.
3.4. Расцветка жил должна соответствовать таб. №2.
Таблица 2. Расцветка жил проводников.
№ пары 2-х парный кабель 4-х парный кабель
a – проводник b – проводник a – проводник b – проводник
1 бело-оранжевый оранжевый бело-синий синий
2 бело-зеленый зеленый бело-оранжевый оранжевый
3 бело-зеленый зеленый
4 бело-коричневый коричневый
3.5. Для кабеля UTP поверх скрученного сердечника, а для кабеля FTP поверх экрана, должна быть наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката для кабелей для внутренних работ или светостабилизированного полиэтилена для кабелей для внешних работ. Оболочка должна быть сплошной. На скрученный сердечник допускается наложение разделительной полимерной пленки.
На поверхности оболочки не должно быть пор и трещин, видимых без применения увеличительных приборов, раковин, вмятин, вздутий и утолщений, выводящих толщину оболочки за пределы допустимых значений. Цвет оболочки должен быть черный для кабеля внешней прокладки и белого или серого цвета для кабеля внутренней прокладки. По согласованию с Заказчиком допускается изготавливать оболочку другого цвета.
4. Требования к электрическим параметрам.
4.1. Требования к электрическим параметрам должны соответствовать IEC 61156-5.
4.2. Максимальное петлевое сопротивление не должно превышать 19,0 Ом/100 м кабеля при 20 ºС.
4.3. Омическая асимметрия проводников в рабочей паре должна быть не более 2 %.
4.4. Максимальная емкостная асимметрия пара-земля должна быть не более 1 600 пФ/км на частоте 1 кГц.
4.5. Затухание должно быть не более указанного в таб. №3.
Таблица 3. Затухание на кабеле.
Частота
MГц Затухание при 20 °C, дБ/100 м
Категория 5e
UTP FTP
4 4,1 5,0
10 6,5 7,0
16 8,3 8,6
20 9,3 9,5
31,25 11,7 11,7
62,5 17,0 17,0
100 22,0 22,0
4.6. Переходные затухания на ближнем конце NEXT (пара-пара), суммарные переходные затухания на ближнем конце PSNEXT, переходное затухание на дальнем конце ELFEXT, суммарные переходные затухания на дальнем конце PSELFEXT должны быть не менее указанных в таб. №4.
Таблица 4. Переходные затухания на кабеле.
Частота,
MГцNEXT,
дБ/100 м PSNEXT, дБ/100 м ELFEXT, дБ/100 м PSELFEXT, дБ/100 м
4 56 53 52 49
10 50 47 44 41
16 47 44 40 37
20 46 43 38 35
31,25 43 40 34 31
62,5 38 35 28 25
100 35 32 24 21
4.7. Величина волнового сопротивления, измеренного при холостом ходу и коротком замыкании в частотном диапазоне от 4 МГц до максимальной передаваемой частоты должна быть в пределах указанных в таб. №5.
Таблица 5. Волновое сопротивление.
Волновое сопротивление, Ом
Частотный диапазон
MГц Категория кабеля
5e
4 – 100 100 15
4.8. Кабель не должен иметь обрывов жил, экрана, а также контактов между жилами и экраном.
5. Требования к механическим параметрам.
5.1. Механические параметры должны соответствовать IEC 61156-5.
5.2. Относительное удлинение при разрыве проводника должно быть не менее 8 %.
5.3. Относительное удлинение при разрыве изоляции должно быть не менее 100 %.
5.4. Относительное удлинение при разрыве оболочки должно быть не менее 100 %.
5.5. Усадка полиэтиленовой изоляции должна быть не более 5 %.
6. Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам.
6.1. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60ºС.
6.2. При прокладке и монтаже, кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до 0ºС.
6.3. При эксплуатации проложенный кабель должен быть стойким к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40ºС для кабеля для внутренних работ, и до минус 60ºС для кабеля для внешних работ
6.4. Кабели с внешней оболочкой из ПВХ не должны распространять горение при одиночной прокладке.
6.5. Кабели с внешней оболочкой из ПЭ должны быть устойчивы к воздействию УФ излучения.
7. Требования к надежности.
Минимальный срок службы кабелей при соблюдении требований к условиям эксплуатации должен быть 15 лет.
8. Требования к маркировке.
8.1. Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18620.
8.2. Маркировка должна быть нанесена на поверхности оболочки кабеля и содержать следующую информацию:
наименование или код завода-изготовителя;
условное обозначение кабеля;
обозначение технических условий или стандартов, которым соответствует кабель;
год выпуска и отметку мерной длины;
При использовании полиэтилена в качестве оболочки к марке кабеля должен быть добавлен индекс OUTDOOR. Допускается указывать дополнительную информацию.
8.3. На ярлыке прикрепленном к бухте (катушке) или на коробке должно быть указано:
наименование или товарный знак завода-изготовителя;
условное обозначение кабеля;
обозначение технических условий или стандартов, которым соответствует кабель;
длина кабеля, м;
знаки сертификации при необходимости.
Допускается указывать дополнительную информацию.
9. Требования к упаковке.
9.1. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
9.2. Кабель должен поставляться в бухтах, в коробках или на катушках.
9.3. Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 150 мм для кабеля категории 5е.
9.4. Партия кабеля, поставляемая одному потребителю, должна сопровождаться сертификатом, в котором должно быть указано:
условное обозначение кабеля;
обозначение технических условий;
дата изготовления;
общая длина кабеля,
- штамп завода-изготовителя.
9.5. На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля
Раздел 2. Технические требования к коаксиальным кабелям для сети КТВ
Кабель должен иметь полувоздушную конструкцию диэлектрика из пористого полиэтилена (ПЭ), полученную методом химического или физического вспенивания
Кабель должен отвечать требованиям международных стандартов IEC 61196-5, 61196-1, 62153-4-3 и заявленным техническим условиям
Характеристики кабеля должны соответствовать следующим требованиям:
Параметр RG-6 RG-11
Материал центральной жилы* CCS CU CCS CU
Волновое сопротивление, Ом 75 (+/-3) 75 (+/-2)
Затухание, дБ/100 м 100МГц < 6,01000МГц < 22 100МГц < 6,01000МГц < 20 100МГц < 4,11000МГц < 15 100МГц < 4,01000МГц < 14
Диаметр кабеля, мм6,9 (+/- 0,1) 10,29 (+/- 0,1)
Диаметр центральной жилы, мм 1,024 (+/- 0,03)(AWG18) 1,628 (+/- 0,03)(AWG14)
Материал диэлектрика Вспененный полиэтилен
Диаметр диэлектрика, ммот 4,57 до 4,80 7,22 (+/- 0,1)
Материал внешнего проводника AlCU или SnCuAlCU или SnCuПлотность оплетки, % >60
Тип фольги Al/Pe/Al 100%
Эффективность экранирования (30-1000 МГц), дБ Класс по ГОСТ Р 53880-2010 >85 (A)
Длина в бухте, м100-500
Радиус изгиба при транспортировке, мм70 100
Радиус изгиба при монтаже (Т> +5 C), мм 40 50
Радиус изгиба при монтаже (Т< +5 C), мм 70 100
Цвет и материал оболочки ПВХ белый/серый черный/серый
Цвет и материал оболочки ПЭ черный черный
Эксплуатационная температура с изгибами/без изгибов (с оболочкой из ПВХ) -10С +70С / -40С +70С
Эксплуатационная температура с изгибами/без изгибов (с оболочкой из ПЭ) -30С +85С / -60С +85С
Срок службы, лет (с оболочкой из ПВХ) 12
Срок службы, лет (с оболочкой из ПЭ) 15
CU – центральный проводник из медной проволокиCCS (Copper-Clad Steel) – центральный проводник из омедненной стальной проволоки
Климатическое исполнение кабелей с оболочкой из пластиката ПВХ – УХЛ2.1, УХЛ3 или УХЛ4, с оболочкой из стабилизированного полиэтилена (ПЭ) – УХЛ1 и УХЛ2 в соответствии с ГОСТ 15150-69
На наружной поверхности кабеля не должно быть трещин, пор, раковин, вмятин, вздутий и наплывов, выводящих толщину за пределы допустимых отклонений
Кабель не должен иметь электрического контакта между центральным и внешним проводником
Кабель не должен иметь обрывов центрального проводника, фольги или прядей экрана. Сращивание прядей экрана не допускается
Кабель должен быть стойким к изгибу, перегибу, растяжению
Кабель должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам с усилием 700Н на длине 100 мм.
В кабеле не должно происходить разрушения его элементов
Кабель должен сохранять исходную форму после снятия нагрузки
Кабель должен сохранять электрические характеристики после снятия нагрузки
В кабеле после снятия нагрузки не должно происходить структурных изменений, приводящих к сокращению срока службы
Кабель должен быть стойким к воздействию повышенной влажности воздуха до 93% при температуре до 40 СМаркировка кабеля должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690
На наружной поверхности оболочки с интервалом не более 1 м должна быть нанесена маркировка, содержащая:
Кодовое обозначение или товарный знак, или наименование предприятия-изготовителя
Марку кабеля
Год изготовления кабеля
Маркировка должна быть четкой и прочной
Упаковка кабеля должна соответствовать ГОСТ 18690
Кабели должны поставляться в бухтах или на катушках. Внутренний диаметр бухты или диаметр барабана/катушки не должен быть меньше допустимого диаметра изгиба при транспортировке
Концы кабеля должны быть защищены от попадания влаги внутрь кабеля
Этикетка или паспорт кабеля, содержащие указания по эксплуатации, должны быть защищены от влаги и прикреплены к щеке барабана, к катушке или бухте
На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или катушке, или бухте, должны быть указаны:
Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя
Условное обозначение кабеля, включая обозначение технических условий на кабели конкретных марок
Дата изготовления
Масса кабеля в килограммах
Длина кабеля в метрах
Знак соответствия при наличии сертификата
На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
______________________
(наименование должности) ______________________
(наименование должности)
_________________ ФИО
М.П. ______________ ФИО
М.П.
Приложение № 15
к договору № ______ от ____________
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА
Учредительные документы (устав, учредительный договор (если применимо)) в действующей редакции – нотариально заверенные копии;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное налоговым органом – нотариально заверенная копия;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика – нотариально заверенная копия;
Документ, подтверждающий полномочия руководителя (Протокола/выписка из протокола о назначении/избрании) - копия, заверенная подписью и печатью руководителя лизингополучателя
Доверенность на представителя подрядчика, если от его имени действует не руководитель, уполномоченный учредительными документами или законом;
Приказ о назначении главного бухгалтера – копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью клиента;
Карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера подрядчика, заверенными нотариально;
Паспорта руководителей (директор, гл. бухгалтер), имеющих право подписи, и учредителей (все заполненные страницы) – копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя
Решение об одобрении сделки (если на сделку распространяются ограничения, установленные законом или учредительными документами подрядчика по крупным сделкам, сделкам с заинтересованностью и т.д.);
Аудиторское заключение за предыдущий год (если применимо) – копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью клиента;
Баланс (с приложениями) на последнюю отчетную дату со штампом налогового органа о принятии;
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 10 (десять) рабочих дней до заключения договора лизинга.
Справка из Инспекции ФНС РФ по месту учета подрядчика об отсутствии задолженности по всем налогам перед федеральным, региональным и местным бюджетами, выданная не ранее чем за 10 календарных дней до момента заключения договора.
СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ СУБПОДРЯДЧИКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 10.3.1. ДОГОВОРА
наименование лица – субъекта малого и среднего предпринимательства, привлекаемого в качестве субподрядчика, его ИНН и адреса места нахождения;
ФИО контактного лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его адрес, телефон, факс, адрес электронной почты;
предмет договора, заключаемого Подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства;
сумма договора, заключаемого Подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, в рублях, с учетом и без учета НДС;
средняя численность работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год;
размер выручки от реализации товаров, работ, услуг или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);
суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства;
суммарная доля участия одного или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
______________________
(наименование должности) ______________________
(наименование должности)
_________________ ФИО
М.П. ______________ ФИО
М.П.
Приложение № 7
к конкурсной документации
Сведения о наличии производственных мощностей, ресурсов
ФОРМА
№ Наименование Основания для использования (договор аренды, право собственности и др.) Иные требования необходимые для оценки заявки участника или подтверждения квалификации
Имеющий полномочия действовать от имени участника_________________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
Приложение № 8
к конкурсной документации
Состав работ и условия их выполнения
Состав работ по подключению Абонентов
№ п/пНаименование работ Единица измерения Минимальная единица для расчетов Состав работ
1 Подключение услуги ШПД (в стоимость работы включена стоимость материалов и кабеля.подключение 1 подключение абонента 1. Прокладка кабеля UTP в техническом помещении здания, кабельным трассам и лоткам, в слаботочном кабельном канале и по стенам подъезда здания от Распределительного устройства Заказчика до ввода в помещение Абонента;2. Бурение вводного отверстия в помещение Абонента и восстановление отделки (при необходимости);3. Ввод кабеля UTP в помещение Абонента и прокладка по помещению без крепления к поверхностям;4. Расшивка проложенного кабеля на кроссах Распределительных устройств Заказчика (при наличии многопарной линии Заказчика в здании);5. Установка и расшивка наружной сетевой розетки RJ в помещении Абонента;6. Тестирование и маркировка абонентской линии в шкафу и на этажной площадке; 7. Оконцовка и подключение кабеля к оборудованию в шкафу узла связи Заказчика и к оконечному абонентскому устройству (ОАУ)8. Настройка сетевого подключения одного стационарного, либо мобильного ОАУ, в том числе настройка абонентского маршрутизатора (при необходимости);9. Демонстрация услуги на ОАУ абонента.
2 Совместное подключение услуг ШПД и КТВ (и/или ЦТВ (технология DVB-C) (в стоимость работы включена стоимость материалов и кабеля.)подключение 1 подключение абонента 1. Прокладка кабеля UTP в техническом помещении здания, кабельным трассам и лоткам, в слаботочном кабельном канале и по стенам подъезда здания от Распределительного устройства Заказчика до ввода в помещение Абонента;
2. Прокладка кабеля RG-6 от этажного ответвителя до помещения Абонента, в том числе при необходимости прокладка в слаботочном кабельном канале;3. Бурение вводного отверстия в помещение Абонента и восстановление отделки (при необходимости);4. Ввод кабеля UTP и RG-6 в помещение Абонента и прокладка без крепления к поверхностям;5. Тестирование и маркировка абонентской линии в шкафу и на этажной площадке;6. Оконцовка и подключение кабеля к оборудованию в шкафу узла связи Заказчика и к оконечному абонентскому устройству (ОАУ)
7. Оконцовка F-разъемом и подключение кабеля к этажному ответвителю Заказчика и к оконечному абонентскому устройству (ОАУ);8. Настройка сетевого подключения одного стационарного, либо мобильного ОАУ, в том числе настройка абонентского маршрутизатора (при необходимости)
9. Настройка не более двух ОАУ (ТВ-приемников) в режиме "автопоиск" (при наличии распределительной сети в помещении до второго ТВ-приемника), в том числе настройка DVB-C ресивера и установка карты условного доступа (при необходимости);10. Демонстрация услуг на ОАУ абонента.
Требования к прокладке коаксиального и UTP кабеля
К мерам предосторожности, соблюдаемым при монтаже и организации кабельных линий, относится предотвращение различных механических напряжений в кабеле, вызываемых натяжением, резкими изгибами и чрезмерным стягиванием кабелей при их креплении.
При прокладке и креплении кабеля минимальный радиус изгиба должен быть не менее 5-ти диаметров кабеля, в случае, если требования производителя кабеля к минимальному радиусу изгиба конкретного кабеля более жесткие, чем приведенные, они должны быть выполнены.
Сила натяжения кабелей во время монтажа и в процессе эксплуатации не должна быть более 110 Н для кабелей на основе неэкранированной и экранированной витой пары проводников, если требования производителя кабеля к натяжению кабеля более жесткие, чем приведенные, они должны быть выполнены.
Максимально допустимое расстояние между креплениями UTP-кабеля к кабельной трассе (натянутому горизонтально тросу Заказчика) составляет 2 метра с провисом не более 5 см.
Максимальная допустимая длина кабеля UTP от УД до оборудования Абонента составляет не более 120 метров.
Для прокладки кабелей запрещается использование силовых кабельных каналов электросетей, а также слаботочные кабельные каналы других операторов связи.
Запрещается крепить кабели за газовые, водопроводные и канализационные трубы, за силовые электромагистрали, а также кабельные трассы других операторов связи.
Запрещается прокладка кабеля через оконные и дверные проемы технических помещений.
Запрещается вывод абонентской линии на фасад или крышу объектов во избежание воздействия электростатического грозового разряда, который может повредить оборудование Заказчика и оборудование Абонента.
Запрещается использование лифтовых шахт для монтажа кабелей.
Проложенные кабели не должны перекрывать проход в помещении.
В местах крепления кабеля не допускается затягивание хомутов и стяжек, приводящее к деформации оболочки кабелей.
Кабель не должен иметь внешних физических повреждений.
Кабели не должны мешать производить ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования, расположенного в помещениях здания.
На кабеле не должно быть «скруток» и «распарок».
Крепление кабеля к строительным основаниям должно осуществляться прямыми (горизонтальными или вертикальными) линиями, с расстоянием между крепежами не более 40 см.
При монтаже рекомендуется предусматривать создание запаса кабеля на обоих концах с целью обеспечения возможности внесения изменений в будущем.
Кабели должны быть терминированы на коммутационном оборудовании с эквивалентной или более высокой категорией рабочих характеристик.
При разделке рекомендуется удалять оболочку кабелей от точки терминирования проводников не более чем на 75 мм. При терминировании кабелей на основе витой пары проводников повив пар должен сохраняться вплоть до точки терминирования. Расстояние от точки терминирования до ближайшего узла повива пар должно быть не более 13 мм — для кабелей с рабочими характеристиками категорий 5е
Проложенный кабель должен быть промаркирован бумажной брендированной биркой на клеевой основе в шкафу узла связи и на этажной площадке с указанием на ней № помещения Абонента или наименования юридического лица
Работник Подрядчика, выполняющий работу должен быть обучен и аттестован, должен применять средства индивидуальной защиты, обеспечивать при производстве работ соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, и иных обязательных нормативов в соответствии с действующими правовыми актами.
Минимальные требования к техническому оснащению работника Победителя при выполнении работ по Заказ-наряду№ Наименование инструментов/материалов Ед. измерения Кол-во
1 LAN-тестер для витой пары NetWork SC8108 или аналог шт. 1
2 Буры для перфоратора 8*550/610, 6*400/460, 5*100/160; комплект 1
3 Инструмент для заделки кабеля 8PK-3141A или аналог шт. 1
4 Кримпер универсальный RJ45+RJ11 Hanlong ht-2008ar или аналогичного качества* шт. 1
5 Инструмент для опрессовки коаксиальных кабелей RG6/U шт. 1
6 Инструмент для зачистки коаксиального кабеля Стриппер ProsKit 6PK-322 или аналог шт. 1
7 Отвертка-тестер 220-250v (индикаторная) шт. 1
8 Отвертки (шлицевая, крестообразная) набор 1
9 Патрон для перфоратора в комплекте с адаптером SDS+ 1/2-20 б/з (переходник SDS+) шт. 1
10 Перфоратор DeWalt D25112K (650W) или аналог шт. 1
11 Пассатижи шт. 1
12 Протяжка УЗК (не менее 3,5 м) шт. 1
13 Фонарь налобный светодиодный, или аналог шт. 1
14 Шпатель для восстановления внутренней отделки около ввода кабеля шт. 1
 15 Ручка шариковая шт. 1
Примечание: *При обнаружении фактов некачественного обжима кримпер по требованию Заказчика должен быть заменён на новый, но не чаще чем 1 раз в год.
Порядок расчета процента конвертации Заказ-нарядов на подключение Абонентов
Процент конвертации Заказ-нарядов рассчитывается как отношение выполненных в отчетном периоде Заказ-нарядов к общему количеству Заказ-нарядов, назначенных Победителю в работу в отчетном периоде. При расчете конвертации не учитываются в общем количестве назначенных Заказ-нарядов невыполненные или перенесенные на следующий отчетный период Заказ-наряды по нижеуказанным объективным причинам:
1. По инициативе/вине Абонента:
1.1. Отмена или перенос выполнения работ по инициативе Абонента
1.2. Абонент не доступен по телефону и отсутствует в течении всего периода времени выполнения работ, согласованного с Абонентом и Заказчиком
2. По инициативе/вине Заказчика:
2.1. Отмена или перенос по инициативе Заказчика
2.2. Заказчик не организовал доступ к узлу связи (в организации, обслуживающей Объект, отсутствует согласованный список допущенных работников Победителя)
2.3. Заказчик не предусмотрел наличие свободной портовой емкости на узле связи
2.4. Заказчик не предусмотрел наличие свободных портов (контактов) на электрическом кроссе в подъезде (при монтаже абонентской линии 3-й и 4-й категорий).
2.5. Отсутствует свободный ресурс слаботочного кабельного канала или канал имеет дефекты, не позволяющие выполнить монтаж абонентской линии.
2.6. Помещение Абонента находится вне зоны обслуживания узла связи - длина абонентской линии до помещения более 100 метров
Для невыполненных Заказ-нарядов Заказчик в обязательном порядке проверяет причину невыполнения работ, при необходимости с выездом на Объект, и подтверждает ее подписью в Заказ-наряде при возврате его Победителем.
Формула расчета процента конвертации:
Процент конвертации = Количество выполненных ЗН
Количество назначенных ЗН – Количество
невыполненных по объективным причинам
5. Порядок применения и размер штрафных санкций
5.1. Порядок удержания штрафных санкций
5.1.1. Факт нарушения условий договора может быть выявлен в процессе приемки выполненных работ, при поступлении обращений от Абонентов в устной, письменной или электронной форме на сайте Заказчика (www.ttk.ru), или в ходе проведения телефонного обзвона Абонентов в рамках диспетчеризации и оценки уровня удовлетворенности Абонентов, а также иным способом. В случае поступления обращения в устной форме, Заказчик производит аудиозапись разговора о факте нарушения, которую обязан предоставить для прослушивания Победителю по его требованию;
5.1.2. Выявленный факт нарушения фиксируется либо на бумажном носителе (в виде протокола или акта), либо в программных средствах Заказчика;
5.1.3. Заказчик, в течение 3 (трех) календарных дней с момента выявления факта нарушения условий договора, направляет Победителю претензию с указанием факта нарушения и расчета суммы неустойки, подлежащей взысканию с Победителя;
5.1.4. Победитель, в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения претензии, обязан направить Заказчику ответ на претензию с мотивированными возражениями;
5.1.5. В случае нарушения Победителем срока ответа на претензию, равно как в случае, если ответ на претензию не содержит мотивированных возражений, а также в случае признания Победителем факта нарушения им обязательств по настоящему договору, претензионные требования Заказчика удовлетворяются посредством удержания суммы штрафа из очередного платежа по настоящему договору.
5.2. Размер штрафа за нарушение Победителем условий выполнения работ
№ п/пВид невыполненного, не надлежаще выполненного обязательства Победителем Размер штрафа, НДС не облагается, руб.
1-й факт нарушения 2-й факт нарушения и более
за отчетный период
1 Приход на заявку к Абоненту позже согласованного с Абонентом срока без предупреждения Абонента 300 500
2 Невыполнение заявки в течение дня без предупреждения Абонента 700 1000
3 Не убран мусор после выполнения работ 100 200
4 Не восстановлена отделка в подъезде 500 1000
5 Не выполнение Требований к прокладке коаксиального и UTP кабеля 500 1000
6  Не проведена демонстрация услуги 200 300
7 Предоставление неверной информации в ежедневном отчете о ходе и качестве выполнения работ 100 200
8 Предоставление неверной информации в ежемесячном отчете о исполнении Заказ-нарядов (даты получения и выполнения наряда, кол-во использованного оборудования, предоставленного Заказчиком, или объем выполненных работ) 100 200
9  Предоставление неверной информации в справке об использовании оборудования Заказчика за отчетный период 200 400
10 Несвоевременная подача Победителем заявки на получение Оборудования, Кабеля, бланков 1000 2000
11 Не выполнение процента конвертации заявок, определенного договором 1000 2000
12 Наличии более 3-ех отрицательных отзывов за отчетный период 1000 3000


Приложенные файлы

  • docx 9236414
    Размер файла: 577 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий