Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: http г.Катав-Ивановск,, ул.Ст.Разина, 45 Телефон: 8(35147) 2-45-65 Адрес электронной почты: 74uksmail.ru Контактные лица: Даутов Рифхат

Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
(Размещение заказа для субъектов малого предпринимательства)
Номер извещения:
0169300027811000357

Краткое наименование аукциона :
Уборка перестойных деревьев

Способ размещения заказа:
Открытый аукцион в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:
http://www.sberbank-ast.ru

Уполномоченный орган
Наименование:
Администрация Катав-Ивановского муниципального района

Место нахождения:
Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, -

Почтовый адрес:
Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, -

Контактная информация
Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, -

Адрес электронной почты:
[email protected]

Телефон:
+7 (35147) 31438

Факс:
+7 (35147) 31438

Контактное лицо:
Скобочкина Наталья Ивановна

Дополнительная информация:


Предмет контракта
Полное наименование аукциона (предмет контракта):
Уборка перестойных деревьев

Начальная (максимальная) цена контракта:
99 984,00 Российский рубль

Классификация товаров, работ, услуг:
4540348 Уход за деревьями и кустарниками озеленения


Заказчики:


"Управление капитального строительства" администрации Катав-Ивановского муниципального района
Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ст.Разина, 45, -

Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ст.Разина, 45, -

Начальная (максимальная) цена контракта: 99 984,00 Российский рубль

Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по уборке перестойных деревьев- 23 шт, в соответствии с техническим заданием (приложение 1)

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 20 ноября 2011г

Обеспечение заявки: Размер обеспечения: 1 999,00 Российский рубль

Обеспечение исполнения контракта: не требуется

Иная информация: согласно приложенной документации



Информация о документации об аукционе
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:
www.zakupki.gov.ru

Информация об аукционе
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени)
13.10.2011 10:00

Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2011

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени):
17.10.2011


Опубликовано:
03.10.2011









































Утверждаю

Начальник управления капитального строительства администрации Катав-Ивановского муниципального района

_________________Р.А. Даутов
(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.









ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№57-Э «Уборка перестойных деревьев»







Заказчик- Управление капитального строительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области
Уполномоченный орган- отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района






















г. Катав-Ивановск, 2011 год




Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 57-Э


1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.
2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. sberbank-ast.ru
3. Уполномоченный орган
Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района
Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45
Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.34
Адрес электронной почты - [email protected]
Тел/факс - (35147) 3-14-38
Контактное лицо – Скобочкина Наталья Ивановна, тел (35147) 3-14-38
4. Заказчик:
Наименование – Управление капитального строительства администрации Катав-Ивановского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ст.Разина, 45
Телефон: 8(35147) 2-45-65
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактные лица:
Даутов Рифхат Асхатович, тел 8(35147) 2-45-65
5. Предмет контракта: уборка перестойных деревьев ов
Количество (объем) выполняемых работ – выполнение работ по уборке перестойных деревьев в соответствии с техническим заданием (приложение 1)
6. Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 99 984,00 рублей
8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 13 октября 2011 г. в 10ч.00м. (время местное)
9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 14 октября 2011 г.
10. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 17 октября 2011 г.

























Информационная карта документации об аукционе в электронной форме


п/п
Наименование пункта
Текст пояснений, информация

1.
Уполномоченный орган
Сведения об уполномоченном органе:
Отдел муниципального заказа Администрации Катав-Ивановского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ст.Разина, 45, каб.34
Телефон: 8(35147) 3-14-38
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактные лица:
Скобочкина Наталья Ивановна – тел. 8(35147) 3-14-38

2.
Заказчик
Сведения о заказчике:
Наименование – Управление капитального строительства администрации Катав-Ивановского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ст.Разина, 45
Телефон: 8(35147) 2-45-65
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактные лица:
Даутов Рифхат Асхатович, тел 8(35147) 2-45-65


3.
Предмет контракта, объем выполняемых работ

Предмет Контракта :

Уборка перестойных деревьев

Объем выполняемых работ: согласно технического задания , с момента заключения договора до 20 ноября 2011 года

4.
Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Качество выполняемых работ должно соответствовать :
1. Закону Челябинской области от 08.10.1996 г. № 34-ЗО «О благоустройстве городов и других населенных пунктов ».
2 Правилам организации благоустройства и озеленения на территории Катав-Ивановского городского поселения.


5.
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ:
Челябинская область, г.Катав-Ивановск по месту нахождения объектов

Условия выполнения работ:
В соответствии с проектом контракта
Срок выполнения работ:
Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта

Срок окончания выполнения работ: до 20. 11.2011 года

6.
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной форме.

*Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.
Адрес электронной площадки
ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система
торгов» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

8.

Начальная (максимальная) цена контракта
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта : источники информации и расчет.
99984,00 рублей


Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001).
Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом с индексосм изменения сметной стоимости по видам работ, согласно протокола Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №4/1 от 14.02.2011 г.
.

9 .
Форма, сроки, порядок оплаты выполненных работ
Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок .

Форма оплаты – безналичный расчет.

10.
Источник финансирования
бюджет Катав-Ивановского муниципального района

11.
Порядок формирования цены контракта
Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом контракта, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением контракта.


12.
Условия изменения цен в период исполнения муниципального контракта:
цена контракта за установленный объем работ является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

13.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком
Рубль Российской Федерации


14.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта.
Порядок не установлен

15.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона")
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.
В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:
1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.

В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

16
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей:

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам и организациям, осуществляющим поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 ФЗ №94-ФЗ.
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке.

17
Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Первая часть заявки должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Предложение участника (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, не должно сопровождаться словами «либо аналог», «или эквивалент», «не менее», «не более» и т.п. словами. Информация должна позволить сделать вывод о качественных характеристиках, о соответствии предлагаемых товаров потребностям заказчика, указанным в аукционной документации.

18.
Обязательные требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с ч.1 ст. 11 Закона


1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: не предусмотрено

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

19.
Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч.2 ст.11 Закона.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа.

20.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
13 октября 2011 г. в 10ч.00м. (время местное)
Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок

21.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
14 октября 2011 г.

22
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
17 октября 2011 г.

Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.


23.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 2% начальной (максимальной) цены контракта – 1999 рублей 00 копеек.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

24.
Размер обеспечения исполнения контракта срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
Обеспечения исполнения контракта не предусмотрено.

25.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) муниципального контракта
В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ)

26
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов (в соответствии с частью 9 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ).
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

27
Участник имеет право подавать заявку только на весь объем работ по данному аукциону


Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков.
Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения.



Техническое задание

Уборка перестойных деревьев на территории Катав-Ивановского городского поселения

Объем 1 лот, согласно дефектной ведомости сумма 99 984 руб.

Место выполнения работ г. Катав-Ивановск

Дислокация деревьев

для подрезке и спила

на территории Катав-Ивановского городского поселения








№ п/п
Место дислокации
Кол-во, шт
Планируемые работы
Сметная стоимость, руб.
Источник финансирования

1
ул. Братьев Сулимовых, 32,34,44
15
подрезка
 31000
МБ

2
Дудин 2
1
Спил
14330
МБ

3
«Красная больница»
1
Спил
9932
МБ

4
Ул. Тараканова м-н «обуховик»
поликлиника

1
2

Спил
подрезка

11643
3100
МБ

5
ул.Свердловкая, 106
1
Спил
 9936
МБ

6
Ул. Пушкина 2а
2
Спил
20043
МБ








Итого:
23
 
99984
 









Требования:
Данные работы выполняются в соответствии с требованиями:
1. Законом Челябинской области от 08.10.1996 г. № 34-ЗО «О благоустройстве городов и других населенных пунктов ».
2 Правилами организации благоустройства и озеленения на территории Катав-Ивановского городского поселения.

Объем работ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 79
Уборка перестойных деревьев

№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Примечание

1
2
3
4
5

Раздел 1.




1
Валка деревьев с корня без корчевки пня в городских условиях с применением автогидроподъемника, при диаметре ствола: от 30 до 50 см, с погрузкой вручную
1 дерево
10


3
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см
100 деревьев
0,45


7
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор
т
45


8
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
т
45





ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Катав-Ивановск «___» _______ 2011 года

Управление капитального строительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления Даутова Р.А., действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем также «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по результатам открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с протоколом ________________________ от ____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по уборке перестойных деревьев (далее - работы) в соответствии с приложением 1 настоящего муниципального контракта.
1.2. Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск.
1.3. Работы выполняет Подрядчик с момента заключения контракта до 20.11.2011 и передает их Заказчику по актам сдачи-приемки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их из средств бюджета в соответствии с п.2.4 настоящего контракта.

2. Цена Контракта. Условия оплаты и выполнения работ
2.1. Цена Контракта составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС _______ (_____) рублей, без учета НДС.
Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости оказания работ и услуг, являющихся предметом муниципального контракта,, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением Контракта.
2.2. Указанная в п. 2.1. цена является фиксированной на весь период выполнения работ.
2.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком с применением своих материалов, оборудования, оснастки и инструмента;
2.3. Объем выполняемых работ определен техническим заданием (Приложение 1) и подтверждается Подрядчиком актами приемки выполненных работ;
2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику обусловленную Контрактом цену из средств бюджета перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок .


3. Качество выполненных работ
3.1. Во время выполнения работ Подрядчик обязан соблюдать стандарты, технологические нормы и правила производства работ, требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
3.2. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям Закону Челябинской области от 08.10.1996г № 34-ЗО «О благоустройстве городов и других населенных пунктов», требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», требованиям Правил благоустройства и озеленения на территории Катав-Ивановского городского поселения и другими нормативными документами в соответствии с действующим законодательством.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Приступить к выполнению работ, указанных в п.1.1, с момента заключения контракта;
3.1.2. Выполнять качественно, своими средствами, материалами, в полном объеме для передачи Заказчику работу, указанную в п.1.1 договора;
3.1.3. Сдавать результаты работы Заказчику по акту сдачи-приема выполненных работ;
3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ;
3.1.5. Устранить недостатки, обнаруженные Заказчиком при приеме выполненных работ;
3.1.6. Во время выполнения работ обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
3.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, применение которых может привести к нарушению требований нормативных документов, обязательных для сторон, в том числе, по охране окружающей среды и безопасности работ на объектах.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Содействовать Подрядчику в выполнении им работы, предусмотренной настоящим Контрактом;
3.2.2. Принять результаты работ по акту сдачи-приемки выполненных работ в трехдневный срок с момента письменного уведомления Подрядчика;
3.2.3. Оплатить выполненные работы из средств бюджета после приемки выполненных работ в установленном порядке;
3.2.4.. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшивших результат работы, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
3.3.2. Письменно потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в письменной форме в 5-дневный срок с момента получения от Подрядчика запроса.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком во время выполнения Подрядчиком работ;
3.4.3. Заявлять требования об устранении за счет Подрядчика недостатков, выявленных при приемке выполненных работ;
3.4.4. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

4. Порядок приемки работ Заказчиком
4.1. При завершении работ (этапа работ) Подрядчик представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Заказчик в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с комплектом документации обязан подписать акт и отправить его Подрядчику или направить мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения.
4.4. В случае выявления недостатков в работе, либо выявления незавершенных работ, в течение срока выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:
а) завершить работы, своевременно не законченные, в разумный срок, определенный Заказчиком;
б) выполнить все работы по исправлению недостатков или устранению повреждений на объекте, которые может потребовать Заказчик (или лицо от его имени).
4.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.
Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.
5.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны;
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.
При нарушении сроков выполнения работ с Подрядчика взыскивается неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.
Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, от общей цены Контракта.
5.4. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение настоящего Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать об этом другую Сторону.

7. Срок действия Контракта
7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2011 года.
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения
Настоящий Контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

« Заказчик» : Управление капитального строительства администрации Катав-Ивановского муниципального района
456110,г.Катав-Ивановск,ул.С.Разина, д.45
ИНН 7410005485, КПП 741001001
УФК по Челябинской области
(Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального района, л/с 02560100010, «УКС» л/с 03686051 Б)
р/с 40204810400000000268 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской БИК 047501001

_____________________Даутов Р.А.




Приложение 1


Техническое задание

Уборка перестойных деревьев на территории Катав-Ивановского городского поселения

Объем 1 лот, согласно дефектной ведомости сумма 99 984 руб.
Место выполнения работ г. Катав-Ивановск
Дислокация деревьев

для подрезке и спила

на территории Катав-Ивановского городского поселения








№ п/п
Место дислокации
Кол-во, шт
Планируемые работы
Сметная стоимость, руб.
Источник финансирования

1
ул. Братьев Сулимовых, 32,34,44
15
подрезка
 31000
МБ

2
Дудин 2
1
Спил
14330
МБ

3
«Красная больница»
1
Спил
9932
МБ

4
Ул. Тараканова м-н «обуховик»
поликлиника

1
2

Спил
подрезка

11643
3100
МБ

5
ул.Свердловкая, 106
1
Спил
 9936
МБ

6
Ул. Пушкина 2а
2
Спил
20043
МБ








Итого:
23

99984
 









СОГЛАСОВАНО:





УТВЕРЖДАЮ:



Начальник ОГИИ Катав-Ивановского городского поселения


Глава Катав-Ивановского городского поселения



__________________ В.И.Малахов




_______________________________А.Ю.Лыткин

"_17__" ___августа____ 2011 г.




"_____" _____________2011 г.





г.Катав-Ивановск









(наименование стройки)



















ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 79








(локальная смета)


















на
Уборка перестойных деревьев











(наименование работ и затрат, наименование объекта)

















Основание: Дефектная ведомость










Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
___________________________99,984
тыс. руб.






Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
___________________________3,403
тыс. руб.






Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________211,23
чел.час






Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2011_ г.


























№ пп
Обоснование
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Сметная стоимость, руб.


Коэффициент удорожания






в базисных ценах
в текущих (прогнозных) ценах






на единицу измерения
общая
на единицу измерения
общая


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел 1.








1
ТЕР101-04-001-1А
Валка деревьев с корня без корчевки пня в городских условиях с применением автогидроподъемника, при диаметре ствола: от 30 до 50 см, с погрузкой вручную
1 дерево
10
901,82
9018
5289,52
52895
5,86538



Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
104%
60%

3425
1976
14419
83%=104%*(0,85*0,94)
43%=60%*(0,8*0,9)

24225
12550
89670

3
ТЕР01-02-099-06
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см
100 деревьев
0,45
284,11
128
2271,01
1022
7,99342



Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
80%
45%

88
50
266
64%=80%*(0,85*0,94)
32%=45%*(0,8*0,9)

623
311
1956


7
С600-2029-1
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор
т
45
3,3
149
20,5
923
6,212



НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
60%



149
80%=100%*(0,85*0,94)
43%=60%*(0,8*0,9)



923


8
С601-9005
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
т
45
10,3
464
35,74
1608
3,47



НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП






464





1608


Итого прямые затраты по смете



9 759,00

56 448,00
5,7842

В том числе (справочно):








фонд оплаты труда (ФОТ)



3403

30160
8,86277

материалы









эксплуатация машин и механизмов



6676

29120
4,36189

Накладные расходы




3513

24848
7,07316

Сметная прибыль




2026

12861
6,34798

Итоги по смете:









Благоустройство (ремонтно-строительные)



14 419,00

89 670,00
6,21888

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
266

1 956,00
7,35338

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках



149

923
6,19463

Перевозка грузов автотранспортом



464

1 608,00
3,46552

Итого




15 298,00

94 157,00
6,15486

ИТОГО ПО ГЛАВЕ НАЛОГИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ( компенсация НДС 18% согласно письма № нз-6292/10 от 6.10.2003г.)
5827
6,15396

ВСЕГО по смете




15 298,00

99984
6,15486


































Составил: ___________________________Альникова Н.А.






























Проверил: ___________________________Зуев Ю.П.


































Приложенные файлы

  • doc 8402948
    Размер файла: 383 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий